工程施工合同通用多篇
建設工程施工合同 篇一
甲方:___________________
乙方:___________________
依照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包條例》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:_________________________;
2、工程地點:_________________________;
3、工程內容及承包範圍:xx
4、承包方式:包工包料,依照合同單價和甲方代表簽證的實際完成工程量。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
二、合同工期
於_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,總工期為_______天。
三、質量要求
滿足設計圖紙要求。
四、合同造價
工程預算總造價:
1、甲方責任:
(1)乙方進場施工的一切有關手續均由甲方負責辦理好,施工期間如有需要甲方出面協調解決的事項,由甲方負責協調解決。
(2)甲方應協調好工地的其他施工單位,儘快清理施工場地,確保施工順利進展。
(3)負責向乙方支付工程費用。
2、乙方責任:
(1)乙方必須按合同圖紙及簽證要求,保質、保量施工。
(2)乙方必須遵守甲方工地規章制度,服從甲方管理。
(3)乙方必須最好安全生產工作,若違章作業發生安全事故,由乙方承擔全部責任。
(4)乙方必須按合同工期完工。
五、工期延誤
對以下原因竣工日期推遲延誤,經甲方代表確認工期相應順延。
1、工程量變化或設計變更。
2、如遇不可抗拒的客觀因素不能施工。
3、乙方原因經甲方代表同意順延的其他情況。
六、工程驗收
工程完工,乙方向甲方提供竣工資料報告和主要材料產品合格證,甲方5天內應組織有關部門進行竣工驗收、辦理有關簽證手續。
七、工程造價、付款方式及工程結束
1、工程預算造價:依照合同單價(附表1)和實際完成工程量結算。合同報價中沒有的項目參照相近項目單價或雙方議價進行結算。
2、付款方式:
(1)合同簽訂之後,乙方進場施工2天內,甲方預付工程款金額為
(2)工程竣工驗收合格之日起,一個月內一次性結清工程餘款。
八、違約責任
1、若乙方逾期交付使用,則按合同價的_____%天向甲方支付違約金,甲方有權從待付款中扣除。
2、若由於乙方原因無法按時按量完工交付使用,致使甲方受到業主處罰的,由乙方承擔責任,甲方有權單方面終止合同。
3、若甲方未按合同支付工程款,則按合同價的_____%/天向乙方支付逾期滯納金。
4、如一方違約,按合同總價的_____%支付給對方。
5、本合同經雙方代表簽字,蓋章後生效,雙方共同遵守,未盡事宜經雙方友好協商解決,如補充協議,補充協議與本合同同等效力。
九、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,均具有同等效力。
甲方(簽章):__________________
乙方(簽章):__________________
____________年_________月_______日
____________年_________月_______日
施工合同 篇二
建設單位:寶清縣技工學校
施工單位:
一、施工項目:技工學校院內地面鋪花磚
二、施工規模:總面積1700平方米
三、施工質量要求:院面竣工後達到觀感合格,院內不存水,可行駛小型車。
四、工程造價:建設單位以每平方50.00元承包給施工單位,工程總造價8,5000.00元。
五、付款方式:工程完工後,經建設單位驗收合格後,三日內一次性付清。
六、工期:20xx年8月10日至20xx年8月30日。
建設單位:施工單位:
負責人:負責人:
工程施工合同 篇三
甲方:_______
乙方:_______
茲因甲方願將室內外裝飾工程發包給乙方施工,為明確雙方的責任,保質保量完成整體工程的施工,特訂協議如下:
一。工程名稱:_______
二。工程地點:_______
三。工程內容:見附表
四。承包方式:包清工
五。工程量計算:竣工現場實物測量
六。承包價款:_______
七。工期:自年月日起至年月日止,工程期天。
八。質量:乙方應嚴格按照國家有關施工規範施工,每一項工程均達到優良標準:嚴格按圖施工,不得擅自變更圖紙,對不符合質量要求或圖紙要求的部位,必須返工重作,由此造成的人工、材料、工程延誤期的損失均由乙方承擔:甲方則按照國家《建築裝飾工程施工驗收標準》進行工程驗收及本行業施工驗收標準慣例驗收。
九。材料的領用:乙方應指派專人持工地主管工程及甲方工程監理鑑發的領料單到庫管處領取材料,併合理的裁切搭配使用,精確計算計劃用料,將消耗量降至最低點,嚴格按材料限額領用辦法執行。
十。工程階款支付與結算
1、工程進度款按下表支付:
在無質量問題的情況下,由甲方工程監理簽發工程進度款申請表,附工程量計算清單及質量評定意見,工程部經理鉗子後財務付款。
2、變更工程支付進度款或結算時,必須附帶甲方簽發的變更單,否則不予結算。
3、返工重作項目結算時,必須要有返工的原因負責及項目經理的處理意見,否則不予結算。
4、當工程全部完工,整體工程竣工驗收無質量問題現場工程臨理、工程部、施工工長(乙方)三方進行現場測量工程量,嚴格按要求填報全部工程量結算表(按表格要求相關人員及內容簽完後)報預算部審核,工程量結算單,主管經理、總經理簽字後,報財務支付清算工程款95%,扣留5%餘款作質保金,一年後無質量問題一次付清。
十一、獎罰
本工程質量要求為優良,質量達到要求不獎不罰,達不到或部分達不到要求罰結算總價的0.5%—2%,工期提前或逾期一天獎或罰結算的1%—2%。
十二、安全
乙方必須嚴格按照國家相關專業的安全操作規程施工,施工現場嚴禁煙火,如需明火操作的項目,必須經甲方工程監理同意,在有防護措施的條件下,方可施工,施工過程中出現的一切安全責任有乙方負責。
十三、其他
1、乙方應遵守施工現場的一切規章制度,服從甲方的安排。
2、乙方對施工現場必須保持整潔,保護好現場成品,造成損失或污染一切責任由乙方承擔。
3、參加施工的所有人員必須穿公司統一服裝,掛牌施工。
4、見方按時(或按期)支付乙方的分項工程費用。
5、各個施工隊施工不服從甲方管理或因結算問題有威脅打罵管理人員現象者,一律不予結算,甚至追究相關責任。
6、各施工隊必須做到工完場清,若不清理,監理可安排他人代清,一切費用由相關施工對承擔,決算是扣減。
7、乙方已施工,但甲方監理認為乙方無施工能力,達不到質量要求不能確保工期,與甲方配合不利,甲方負責人有權責令停工直至清理出施工現場。本合同壹式叁份,甲方貳份,乙方壹份
甲方:____________________________乙方:_____________________
_______年_______月_______日______年_______月_______日
-
電子合同新版多篇
電子合同篇一轉讓方(一下簡稱甲方):頂讓方(一下簡稱乙方):經甲乙雙方協商一致,雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,經協商一致,簽訂合同。第一條、乙方承包經營橫縣果果飲品店,乙方可以更改甲方的經營範圍(除含油煙的餐第二條、店面的坐落。面積。裝修。設...
-
新版服務合同糾紛的判決書【精品多篇】
起訴電信判決案例中國電信起訴案篇一被告周某。原告某某通信公司與被告周某電信服務合同糾紛一案,本院受理後,依法由審判員王文美獨任審判,公開開庭進行了審理。原告某某通信公司委託代理人耿粟邑到庭參加訴訟。被告周某經本院合法傳喚無正當理由拒不到庭。本案現...
-
項目合作協議書(精品多篇)
項目合作協議書篇一甲方:法定地址:乙方:法定地址:依據中華人民共和國合同法及有關法律法規的規定,甲、乙雙方本着平等互利、誠實信用的原則,共同合作參與開發建設房地產項目,為明確甲、乙雙方的權利、義務和責任,經過友好協商,達成如下合作協議,共同遵守執行:一、合作項目...
-
旅遊委託協議書(精選5篇)
本站小編為你精心整理了5篇《旅遊委託協議書》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜索到更多與《旅遊委託協議書》相關的範文。篇1:旅遊委託協議書委託單位:(以下稱甲方)旅行社名稱:(以下稱乙方)甲乙雙方經充分協商,根據國家旅遊局《旅行...