合同补充协议书【精品多篇】
合同补充协议书 篇一
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款,以明确双方当事人的权利和义务,并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致,乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的潜力及表现,调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。乙方如不一样意的,甲乙双方签订的劳动合同自然终止,双方不承担违约及经济补偿、赔偿职责。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元,基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。基本工资之上的报酬,为岗位及综合潜力所体现的回报,一岗必须,不作为其它保险福利的依据),试用期工资为元,上述工资均为税前工资。
3、保密义务:甲方的销售信息、采购信息、人事财务信息、管理制度(包括工作规范、业务流程等)、客户信息等经营信息,以及甲方注有保密的资讯等,均属甲方商业秘密,未经甲方同意,不得泄露他人及本公司无关人员。
4、双方约定的其他事项
4、1乙方理解甲方出资引进、培训或者带给其他特殊待遇,甲、乙双方签订专项培训协议约定各自的权利和义务,该协议作为劳动合同的补充。
4、2劳动合同生效后,乙方未按甲方规定的时光带给办理录用和社会保险手续的有关资料、证明的,甲方可视作不贴合录用条件解除本合同或视作乙方主动放下其应享有的保险福利待遇。
4、3劳动合同期间,甲方发现乙方带给了得以受聘于甲方的虚假资料,能够立即解除本合同。
5、其他:本合同补充条款如与国家法律、法规相悖时,以国家法律、法规为准。
甲方盖章:乙方签字:
签订日期________年____月____日签订日期________年____月____日
合同补充协议书 篇二
乙方____________________(全称)
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于__________年__________月__________日签订合同编号为_______________的《____________________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
因甲方要求将原合同中的_______________寸液晶电视机更换为_______________寸液晶电视机。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
1、原合同中的__________寸液晶电视机,单价:__________元/台更换为_______________寸液晶电视机,单价:__________元/台。
2、原合同中的合同总价:人民币__________万__________仟元整更换为人民币__________万__________元整
除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
本协议一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:____________________乙方:______________________
法定代表人_______________法定代表人__________________
________年_______月______日________年_______月______日
合同补充协议书 篇三
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
(以下称发包人)实施的( )标段,由 (以下称承包人)中标,并于 年 月 日与该施工单位签订了施工合同,合同总金额为(大写) (¥ 元)。现对合同部分条款及工期进行调整,经双方协商一致,现签订补充协议:
1、计划竣工日期为20xx年12月31日。
2、本补充协议仅对工期顺延,其余不作调整。
2、本补充协议中未尽事宜,执行原施工合同条款及有关规定。
3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。
4、本补充协议一式陆份。双方各执叁份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
合同补充协议书 篇四
甲方:__________ (以下简称甲方)
乙方:__________ (以下简称乙方)
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》(下称原协议)中的定义相同 。 鉴于:甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。 合同内容补充部分:_____
其它事项说明:___________________________________
本协议生效:
本协议生效后,即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分,与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定人代表法定人代表
(或授权代表):(或授权代表):
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
通讯地址:通讯地址:
联 系 人: 联 系 人:
联系电话: 联系电话:
传真:传真:
-
鱼塘承包合同协议通用版新版多篇
鱼塘承包合同篇一鱼塘承包合同范本一甲方(发包方):_________现地址:_________乙方(承包方):_________现住址:_________身份证号码:_________为了提高鱼塘经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行发包,本着平等自愿、互惠互利的原则,现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:第...
-
交通事故调解协议书新版多篇
交通事故调解协议书篇一当事人原告:当事人被告:20xx年*月*日,被告驾驶*3---号货车在**线范县**乡**村路段将原告轧伤,经被告及原告的法定代理人协商,就原告的损害赔偿事宜,达成如下协议:一、被告z某一次性赔偿原告S某医药费、护理费、营养费、住院火食补助费、交通费...
-
新版船舶修造合同【多篇】
船舶修造合同篇一船舶委造方:(以下简称甲方)船舶承建方:(以下简称乙方)甲方因渔业生产需要,现全权委托乙方建造钢质渔船壹艘。为明确双方权利和义务,经双方友好协商,特制订以下合同:一、建造船舶的船型规格与材料供应:1.船型规格:总长:米,型宽:米,型深:米甲方工程包括:主机:,...
-
照顾老人保姆的协议书【通用多篇】
照顾老年人保姆聘用合同书篇一照顾老年人保姆聘用合同书甲方(聘用方):______________身份证号码:______________现家庭住址:______________乙方(受聘方):______________身份证号码:______________现家庭住址:______________甲方家中老人年事已高,需要家政服务人员提供...