单项工程开工合同
单项工程开工合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着公平、公正、自愿的原则,订立开工协议,协议中《通用条款》依据中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同通用条款》1.1-47执行。双方本着建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况
工程编号:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程范围:
范围及方式:穿缆、熔纤、安装设备箱、修理小区管道、破绿化带、具备入户安装条件。
三、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
协议工期: 天如有不可抗力因素,可顺延工期。
四、质量及验收
工程质量标准:符合内蒙古广播电视网络集团公司网络建设规范要求。
验收方法:
1、甲方组织相关人员对工程项目进行验收,对施工工艺进行评价对网络指标进行测试。
2、乙方需向甲方提供施工CAD图及上报工程需要的资料。
3、乙方需向甲方提供光缆熔接图。
4、以上缺一不予验收结算施工费。
五、罚则
1.工期:工程竣工每拖延一天,罚乙方施工费总额的5%
(甲方调整,必须要有)。
2.质量:如发现乙方已完成工程存在质量问题,乙方必
须履行返修义务。
补充条款:补充条款与本协议具有同等法律效益。
适约和争议:如有争议协商解决。
合同生效。
甲方:内蒙古广播电视网络 乙方:
集团公司磴口分公司
(公章) (公章)
建设单位负责人: 施工单位负责人:
年 月 日 年 月 日
-
外包合同(通用多篇)
公司承包合同篇一发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议:一、工程内容及承包方式1、工程内容:2、工程安装费万元...
-
鱼塘承包合同协议通用版新版多篇
鱼塘承包合同篇一鱼塘承包合同范本一甲方(发包方):_________现地址:_________乙方(承包方):_________现住址:_________身份证号码:_________为了提高鱼塘经济效益,甲方经研究决定,将鱼塘进行发包,本着平等自愿、互惠互利的原则,现经甲乙双方协商一致,订立合同条款如下:第...
-
重庆二手房产买卖协议书【新版多篇】
重庆二手房买卖合同篇一卖方:______________(以下简称甲方)买方:______________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住屋...
-
交通事故调解协议书新版多篇
交通事故调解协议书篇一当事人原告:当事人被告:20xx年*月*日,被告驾驶*3---号货车在**线范县**乡**村路段将原告轧伤,经被告及原告的法定代理人协商,就原告的损害赔偿事宜,达成如下协议:一、被告z某一次性赔偿原告S某医药费、护理费、营养费、住院火食补助费、交通费...