工程施工簡單合同多篇
工程施工簡單合同 篇一
甲方:
乙方:
為明確雙方的權利和義務,遵循平等、公平的原則,根據相關法律和法規,甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、工程名稱:
二、承包工程內容:
三、承包及付款方式:包工包料,暫估價為 萬元,每月按實際完成工程量的%支付進度款。
四、工期:________年____月____日開工到________年____月____日竣工。
五、工程質量
1、乙方應嚴格按照國家有關建築、市政工程施工規範、規程和標準進行施工。
2、隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證後,方可進行下一道工序。
3、工程竣工後由甲方組織有關人員進行初驗,發現不合格工程部位,必須無條件返工,直到合格為止。
六、工程造價
1、工程承包預算造價執行《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《____市建設工程造價資訊》、《____省建設維修工程造價資訊》計取;工程量按實計取;人工費按相應規定調整。
2、工程竣工後,按實際工作量由乙方編制竣工決算,甲方報審價部門稽核後,結算工程承包款項。
七、工程款撥付
工程竣工決算稽核後,其餘工程款付清。
八、施工安全工程施工期間,乙方應遵守工程建設安全生產有關規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
九、本合同一式四份,
甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
________年____月____日
工程施工簡單合同 篇二
發包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和範圍及內容
一、工程名稱:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程範圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額採用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯絡,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有
有關部門進行中間驗收。
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門稽核。
第五條違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。
甲方:(公章)
乙方:
負責人:(簽章)
負責人:(簽章)
日期:
工程施工簡單合同 篇三
甲方(鐵路發包方):xxxx集團有限公司鄭州建築段
法定代表人(負責人):黃xx
地址:鄭州市xxx淮河東路5號
乙方(承包方):xxxx建築工程有限公司
法定代表人(負責人):範xx
地址:xxx解放大道180號(原安陽縣政府院內)
簽訂日期:20xx年xx月xx日
簽訂地點:
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》等法律法規規定,經雙方協商一致,就甲方向乙方發包鄭州東動車段零小工程維修工程,簽訂本合同。
第一條工程概況
(一)工程名稱:鄭州東動車段零小工程維修。
(二)工程地點:動車段。
(三)工程內容:動車段零小工程維修。
(四)承包範圍:動車段零星病害。
(五)承包方式:專案總承包。
(六)合同價款:本工程價格形式為固定總價,工程款(總計)(含增值稅)暫定為人民幣大寫拾萬伍仟伍佰柒拾肆元整(小寫:105574元)(其中不含稅價人民幣96856。88元,增值稅8717。12元),最終結算價以甲方上級單位實際批覆為準,如金額發生變更,以補充協議形式進行確定。
(七)質量標準:乙方按照承包範圍和行業現行技術標準,進行規範施工,確保施工安全。
第二條工程期限
工程總日曆天數自開工之日起90天,開工時間另行通知。
第三條工期延誤
(一)延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前
7天向甲方書面提出延期開工的要求和理由,並須獲得甲方書面同意。
(二)暫停施工。甲方認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後
72小時內提出處理意見,乙方應在3天內實施甲方處理意見。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。
(三)延期竣工。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延:
1、工程量變化和設計變更。
2、材料由甲方供應的,甲方未按約定時間供應材料。
3、不可抗力。
乙方在以上情況發生後3天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後15天內予以確認答覆。
非因上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。
第四條雙方駐工地代表
(一)甲方駐工地代表姓名及職責:星現場負責人。
(二)乙方駐工地代表姓名及職責:餘小祥負責施工現場的安全、技術、質量的監控。
第五條甲方的義務
(一)辦理施工所需證件、批件,清理場地,保證運輸暢通。
(二)協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。
(三)根據合同約定支付工程款。
第六條乙方的義務
乙方保證具有建築工程施工總承包壹級資質,並保證該資質在合同履行期限內持續有效。
(一)在工程驗收之前,負責對已完工程的成品保護。在此期間發生損壞的,由乙方負責修復並承擔費用。
(二)按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
(三)嚴格執行本地區關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無汙染,現場無建築垃圾。
(四)乙方不按合同約定完成工作,造成工程損失,應承擔賠償責任。
(五)乙方按照約定負責工程專案檔案的收集、整理、歸檔,並保證其完整性、準確性、系統性、有效性和規範性。
(六)配合甲方財務會計工作,按甲方要求辦理財務手續、提供完備的財務會計資料。
第七條價款支付與調整
(一)合同價款的調整。
固定總價合同:在合同簽訂後,工程總價不作調整。
(二)工程款支付。
採用竣工驗收合格並乙方開具合規發票,甲方完成向上級單位清算該筆款項後,於30日內按中國鐵路鄭州局集團有限公司批准的竣工結算值的95%工程款進行結算,質保期滿後支付尾款:
工程款給付時間
(工程進度、部位)
總造價百分比
金額(人民幣)
專案整修驗收完畢95%
質保期滿(新建、更改屋面防水為5年,造林、綠化工程為1年,其他質保期為2年)5%
(三)增值稅發票。
乙方應於辦理工程價款結算時,按一般計稅方法向甲方開具增值稅專用發票。增值稅專用發票開票資訊如下:
單位名稱:甲方增值稅相關資訊
納稅人識別號:
地址:
電話:
開戶銀行:
銀行賬號:
第八條材料裝置供應
(一)本工程所使用的材料由乙方供應。具體購買材料清單內容可附件列表。
(二)乙方負責採購的材料、裝置應符合設計和國家質量標準要求,並附有合格證及檢測報告。材料的價格、質量標準等,乙方在採購前應取得甲方書面同意。在合同執行過程中,乙方有義務接受甲方隨時檢查。
第九條質量與驗收
(一)乙方應按照國家頒佈的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須符合合同約定標準。對不符合合同約定的,乙方應按規範要求,進行返修並承擔費用。
(二)隱蔽工程驗收。隱蔽工程在覆蓋、掩埋前,應提前通知甲方進行驗收。
第十條智慧財產權
(一)甲方提供給乙方的圖紙、甲方為實施工程自行編制或委託編制的技術規範以及反映甲方要求的或其他類似性質的檔案的著作權屬於甲方,乙方可以為實現合同目的而複製、使用此類檔案,但不能用於與合同無關的其他事項。未經甲方書面同意,乙方不得為了合同以外的目的。而複製、使用上述檔案或將之提供給任何第三方。
(二)乙方為實施工程所編制的檔案,除署名權以外的著作權屬於甲方,乙方可因實施工程的執行、除錯、維修、改造等目的而複製、使用此類檔案,但不能用於與合同無關的其他事項。未經甲方書面同意,乙方不得為了合同以外的目的複製、使用上述檔案或將之提供給任何第三方。
(三)合同當事人保證在履行合同過程中不侵犯對方及第三方的智慧財產權。乙方在使用材料、施工裝置、工程裝置或採用施工工藝時,因侵犯他人的專利權或其他智慧財產權所引起的責任,由乙方承擔;因甲方提供的材料、施工裝置、工程裝置或施工工藝導致侵權的,由甲方承擔責任。
(四)乙方在合同簽訂前和簽訂時已確定採用的專利、專有技術、技術祕密的使用費已包含在簽約合同價款中。
第十一條保密條款
(一)甲乙雙方同意,任何一方為履行本合同而提供給對方的任何商業資訊或技術資訊,以及一方在履約過程所知悉的對方的商業祕密、締約條件、談判內容等,包括本合同的內容,除非提供方書面明確說明為公知資訊的以外,均可能構成其“保密資訊”。資訊獲取一方保證應採取合理的保密措施保護該等保密資訊免受公開,不向任何第三方公開該等保密資訊,並且除為履行本合同目的外非經對方事先書面同意不得使用任何保密資訊。前述保密措施應合理並不得低於知悉一方對自己的保密資訊所採取的保護效果。因一方洩露或者不正當使用該等保密資訊而給對方造成損失的,應當賠償對方的所有損失。
(二)未經對方同意,任何一方不得對對方的保密資訊進行復制或以其他方式儲存。並且在對方要求或在雙方的業務關係終止時,應立即向對方歸還所有保密資訊及其副本、以及所有包含該保密資訊或其部分的所有檔案、資料和其他物品。
(三)任何一方對於保密資訊的義務應延續至該等資訊因合法的原因而成為公開資訊。
(四)上述保密規定不應當適用於以下資訊:收到資訊的一方有書面記錄可以證明其在披露方向其披露該等資訊之前已經知曉該資訊;收到資訊的一方沒有違反本合同的保密義務即從其他渠道獲得的公開資訊;或者收到資訊的一方從對該等資訊不負有保密義務的第三方獲得的資訊。
第十二條質量保證
(一)質量保證金。甲方從應付乙方工程款內,按合同工程價款的5%預留質量保證金,質量保證金不計利息。甲方在質量保證期滿後日內,退還乙方質量保證金。
(二)保修專案及質量保證期限:(按本合同第七條第二款執行)。
(三)質量保證期間,屬於保修範圍和內容的專案,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知後3天內派人修理。否則,甲方可委託其它單位和人員修理,費用由甲方在質量保證金內扣除,因此導致質量保證金不足預留比例的,乙方應負責補足,造成甲方損失的,乙方還應按實際損失承擔賠償責任。
第十三條違約責任
(一)在合同履行過程中發生的下列情形,屬於乙方違約:
1、乙方轉包或違法分包的。
2、乙方採購和使用不合格或不符合合同約定的材料和工程裝置的。
3、因乙方原因導致工程質量不符合合同要求的。
4、未經甲方同意,乙方擅自將已按照合同約定進入施工現場的材料或裝置撤離施工現場的。
5、乙方未能按施工進度計劃完成合同義務,造成工期延誤的。
6、乙方在缺陷責任期及質量保證期內,未能在合理期限對工程缺陷進行修復,或拒絕按甲方要求進行修復的。
7、乙方明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務的。
8、乙方未能按照合同約定履行其他義務的。
(二)因乙方的原因導致工期延誤達7日的,甲方有權解除合同。甲方行使合同解除權的,有權要求乙方支付合同總額20%的違約金。
(三)乙方存在本條第(一)款約定的第1、2、3、7項中情形的,甲方有權解除合同,甲方行使合同解除權的,乙方應支付合同總額20%的違約金,違約金不足以補償甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
除本條第(一)款第1、2、3、7中情形之外,因乙方原因導致合同解除的,則甲、乙雙方應在合同解除後7天內完成估價、付款和清算,並按以下約定執行:
1、合同解除後,乙方應支付合同總額20%的違約金,並賠償因解除合同給甲方造成的損失。
2、甲方和乙方應在合同解除後進行清算,出具最終結清付款證書,結清全部款項。
第十四條爭議解決方式
(一)所有因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議將通過雙方友好協商解決。如果雙方不能協商達成一致的,雙方約定採取向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟的爭議解決方式。
(二)仲裁、訴訟或調解進行過程中,雙方將繼續履行本合同未涉爭議的其它部分。
第十五條不可抗力
(一)在合同履行結束之前任何時候,如果發生任何合同簽訂時雙方不可預見、不可避免並且不能克服的客觀情況,包括地震、水災、重大傳染性疾病以及戰爭等不可抗力情形,雙方協商一致後可決定暫緩履行或終止履行本合同。
(二)如果上述不可抗力事件的發生影響一方履行其在本合同項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行不視為違約。
(三)本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同義務時,應當在不可抗力發生之日起15日內通知另一方,並在其後的30日內提供證明不可抗力事件發生及其持續的充分證據。
(四)如果發生不可抗力事件,雙方應協商,以找到公平的解決辦法,並且應盡一切合理努力將不可抗力事件的影響減小到最低限度,否則,未採取合理努力方應就擴大的損失承擔相應的賠償責任。
第十六條通知
(一)甲、乙雙方因履行本合同或與本合同有關的一切通知都應以書面形式送達對方,被送達方應即時簽收。如由於被送達方的原因不能送達或被送達方拒絕簽收的,送達方可採用掛號信或者郵政特快專遞郵寄送達,郵件寄至本合同記載之地址時,即視為送達。
(二)雙方確認以下地址為相關通知、法律文書的送達地址:
雙方確認以下地址為相關通知、法律文書、訴訟檔案的送達地址:
甲方確認的送達地址:鄭州市二七區淮河東路5號
郵政編碼:
收件人:手機號碼:
乙方確認的送達地址:安陽市解放大道180號(原安陽縣政府院內)
郵政編碼:
收件人:餘小祥手機號碼:
第十七條其他約定
(一)本合同未盡事宜,須經雙方共同協商並簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
(二)雙方應簽訂安全協議,作為本合同附件。
第十八條合同生效條件及文字數量
(一)本合同自雙方法定代表人(負責人)或委託代理人簽字並蓋章之日起生效。
(二)本合同一式陸份,甲乙雙方各執叄份。
(以下無正文)
本頁無正文,為中國鐵路鄭州局集團有限公司鄭州建築段(甲方名稱)與河南鴻翔建築工程有限公司(乙方名稱)建設工程施工合同(合同編號:)簽署頁。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章):
法定代表人(負責人):
法定代表人(負責人):
委託代理人(簽字):
委託代理人(簽字):
聯絡電話:
聯絡電話:
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
工程施工簡單合同 篇四
發包單位:_(以下簡稱甲方)
承包人:_(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,遵循平等自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包專案發包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按___米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬___米,厚___米,自下而上慢慢收至高度為___米,受力部分需冷拉絲磚帶,外牆做磋沙(水泥標號為42.5,磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工後做圍牆10米左右。
(4)、牆與岸間的空隙用泥土夯實,並在牆上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為___日,暫定於自_年_月_日起至_年_月_日止,具體開工時間由甲方下達開工令後方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為___元。
2、上述總承包價為包乾價,包含本合同所有工作內容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍牆),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收後付___元,除總金額的百分之五質保金外,剩餘部分___付,質保金一年滿後付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條:甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,處理日常相關事宜,確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天,甲方有權單方面解除合同。
第十條:其它
本合同於_年_月_日由雙方在___簽訂,自雙方簽字或蓋章後生效,一式___份,上方各執一份,上交__份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)_:
___聯絡電話:
承包人(簽字或蓋章):
___聯絡電話:
-
廠房出租協議書【實用多篇】
廠房出租協議書篇一出租單位(以下簡稱甲方):統一社會信用程式碼:法定代表人:身份證號碼:聯絡方式:承租單位(以下簡稱乙方):統一社會信用程式碼:法定代表人:身份證號碼:聯絡方式:______年______月______日甲乙雙方簽訂了廠房租賃合同,為加強廠房租賃的安全管理,經甲乙雙方共同協商,特...
-
倉庫住房場地出租合同範本【新版多篇】
倉庫租賃協議書篇一出租方:(以下稱甲方)________________________承租方:(以下稱乙方)________________________甲乙雙方經友好協商,達成一致訂立本合同,雙方共同遵守。二、出租庫房坐落地址:_______________________________________。三、儲存商品名稱:___________...
-
交通事故調解協議書新版多篇
交通事故調解協議書篇一當事人原告:當事人被告:20xx年*月*日,被告駕駛*3---號貨車在**線範縣**鄉**村路段將原告軋傷,經被告及原告的法定代理人協商,就原告的損害賠償事宜,達成如下協議:一、被告z某一次性賠償原告S某醫藥費、護理費、營養費、住院火食補助費、交通費...
-
魚塘承包合同協議通用版新版多篇
魚塘承包合同篇一魚塘承包合同範本一甲方(發包方):_________現地址:_________乙方(承包方):_________現住址:_________身份證號碼:_________為了提高魚塘經濟效益,甲方經研究決定,將魚塘進行發包,本著平等自願、互惠互利的原則,現經甲乙雙方協商一致,訂立合同條款如下:第...