2020簡單渣土運輸車合同多篇
渣土運輸車合同範本1
發包方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經濟合同法》及其他相關法律法規,經甲乙雙方協商,制定以下條款:
一.工程概況
1、工程名稱:1-3工區土方運輸
2、工程地點:挖方區—填方區
3、工期:15天(有效工作日)
二.工程量及單價
1、土方運輸總量約
2、運輸單價: 三.結算方式
1、甲方依據乙方每日的運頭數,以三聯單開出票據,待土方運輸結束後,乙方憑三聯單據按實結算。
2、甲方在土方運輸結束後的兩天內,一次性付清運輸費用。
3、若乙方在運輸過程中,發生車輛故障維修時,甲方可支付壹萬元費用進行救急之用。
四.甲、乙雙方的權利與義務
1、乙方有權要求甲方對挖填方區的取土點和倒土點提前進行技術交底,並安排專人進行指揮。
2、乙方在完成土方運輸任務後,有權要求甲方在兩個工作日內進行費用結算,若逾期一天,按總費用的5%支付違約金。
3、挖方區的便道出現嚴重損壞時,甲方有義務及時進行維修。
4、乙方必須服從甲方的工作休息時間安排。
5、乙方在運輸過程中發生的一切安全責任均由乙方自行承擔。
6、乙方必須保證甲方的施工計劃實施,每天不少於10輛運輸車,並不得隨意調走,若發現一次,甲方有權按1000元/車進行處罰。(車輛發生故障除外)。
7、若乙方在運輸票據中弄虛作假,一經甲方查實後,假一罰十,並從結算總費用中扣除。
8、合同簽訂後,乙方不得以任何理由中途退場,否則前期運輸的費用按60%結算。
五.其他
1、未盡事宜雙方協商解決,或訴至人民法院進行裁決。
2、本合同經甲乙雙方簽字生效,雙方各執一份。
甲 方 乙 方 法人或委託代理人: 法人或委託代理人: 日 期: 日 期:
渣土運輸車合同範本2
發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
甲方因工程專案而產生的渣土需要外運,甲方將該項渣土外運承包給乙方。為了確保工程的順利進行,明確雙方職責,現經甲、乙雙方協商,訂立如下條款,以資共同信守執行:
一、工程地址:
二、工程量的核定及單價:
合同簽署前,由雙方代表根據甲方提供有關施工圖紙,交換現場標高,經測算,暫定土方量為100萬立方米,運輸完畢後按實際發生量結算。
土方外運,乙方按照甲方指定的地址進行堆放,按車箱容量以每方/每公里1.5元為基準核算,機械裝車費為2.5元/方。
四、工期:。
1、乙方必須按照甲方的施工進度計劃,安排土方運輸的施工順序,工期按甲方施工進度確定。
2、因以下原因造成工期延誤,經甲方代表確認,工期相應應延期: ①、相關職能部門因管理需要,要求停運或停止施工。
②、甲方工程專案進展造成乙方車輛無法運輸或施工。
③、大雨等惡劣氣候或其它不可抗力因素。
④、經甲方代表同意工期順延的其他情況。
五、付款方式:
1、在合同簽署生效後,乙方根據甲方的要求安排車輛進場作業,按工程進度十天為小結,支付乙方80%的進度款。
2、工程完工,甲方和乙方根據現場發放的渣土票核定工程量,按有關約定在15天內辦理結算。
六、甲方工作範圍及承擔責任:
1、及時向乙方交付有關施工圖紙的施工組織設計,協助乙方考察現場。
2、在乙方進場施工前,甲方負責清理場內障礙物、場內排水、提供夜間施工的照明裝置。
3、甲方負責施工作業場地硬化和圍擴。
4、現場配備專業管理人員配合乙方施工並協調工地工作。
5、工程進度將出現較大幅度凋整時,應及時通知乙方。
6、負責解決工地周邊有關事宜。
七、乙方工作範圍及承擔的責任
1、辦理有關土方方開挖外運的一切手續,費用由乙方承擔。
2、因乙方人為原因,對施工中的建築物、可視設施造成的損失由乙方賠償。
3、因車輛滴、撒、漏而影響環境衛生、現場文明和車輛運輸安全等問題所發生的一切糾紛,均由乙方和有關部門聯絡協調,自行解決,並承擔因糾紛產生的所有相關費用。
4、乙方必須配合甲方現場施工人員的合理安排,
5、乙方所有的施工機具及人員由乙方自行安排。
八、其它約定:乙方以上價格不含稅費。
九、本合同一式二份,合同由雙方代表簽字蓋章後生效,本協議合同如有未盡事宜,雙方按有關規定協商解決。
十、補充條款:
乙方(公章) 甲方(公章)
代表(簽字) 代表(簽字)
電話: 電話:
簽約日期: 年 月 日
渣土運輸車合同範本3
發包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):
甲方因昆明市大板橋鑫源公司二期F1-1標1-3工區工程專案基礎開挖而產生的建築渣土需要運輸,甲方將該項渣土運輸承包給乙方。為了確保工程的順利進行,明確雙方職責,現經甲、乙雙方協商,訂立如下條款:
一、工程地址:昆明市大板橋鑫源公司二期F1-1標1-3工區。
二、工程量的核定及單價:合同由雙方代表根據甲方提供有關施工圖紙,交換現場標高,經測算,暫定土方量m3,運輸完畢後按實際運輸單據結算。土方運輸按車計算(每車每趟不少於 m3),每車單價為 元/車(大寫: )。
三、工期:乙方必須按照甲方的施工進度計劃,安排土方運輸車輛,每日運輸車輛不少於20輛,以保證甲方的施工進度。
四、付款方式:
1、在合同簽署生效後,乙方根據甲方的要求安排車輛進場作業,甲方每完成一次進度結算將支付乙方相應運輸費用的60%,乙方向甲方提供相應運輸費用的稅務發票。剩餘運輸費用在工程完工後辦理結算。
2、工程完工,甲方和乙方根據現場發放的渣土票核定工程量,按有關約定辦理結算,結算時乙方提供相應運輸費用的稅務發票。
五、甲方工作範圍及承擔責任:
1、及時向場內損壞的臨時道路進行修復。
2、現場配備專業管理人員指導乙方施工並協調工地工作。
3、工程進度將出現較大幅度凋整時,應及時通知乙方。
4、負責解決本工區內的有關事宜。
六、乙方工作範圍及承擔的責任:
1、乙方需向甲方提供運輸車輛及人員的相關有效證件。
2、車輛在運輸過程中發生的安全生產事故,責任及費用由乙方承擔。
3、因乙方人為原因,對施工中的建築物、可視設施造成的損失由乙方賠償。
4、因車輛在運輸過程中出現的超車、超速而影響現場文明和車輛運輸安全等問題所發生的一切糾紛,均由乙方和有關部門聯絡協調,自行解決,並承擔因糾紛產生的所有相關費用。
5、乙方必須配合甲方現場施工人員的安排,
6、乙方所有的施工車輛及人員由乙方自行安排。
七、其它約定:
1、甲乙雙方必須對當天的運輸票據進行核對。
2、當天運輸票據必須在兩天內進行核對。
八、本合同一式二份,合同由雙方代表簽字蓋章後生效,本協議合同如有未盡事宜,雙方按有關規定協商解決。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行賬號: 銀行賬號:
電 話: 電 話:
-
電子合同新版多篇
電子合同篇一轉讓方(一下簡稱甲方):頂讓方(一下簡稱乙方):經甲乙雙方協商一致,雙方根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,經協商一致,簽訂合同。第一條、乙方承包經營橫縣果果飲品店,乙方可以更改甲方的經營範圍(除含油煙的餐第二條、店面的坐落。面積。裝修。設...
-
新版服務合同糾紛的判決書【精品多篇】
起訴電信判決案例中國電信起訴案篇一被告周某。原告某某通訊公司與被告周某電信服務合同糾紛一案,本院受理後,依法由審判員王文美獨任審判,公開開庭進行了審理。原告某某通訊公司委託代理人耿粟邑到庭參加訴訟。被告周某經本院合法傳喚無正當理由拒不到庭。本案現...
-
專案合作協議書(精品多篇)
專案合作協議書篇一甲方:法定地址:乙方:法定地址:依據中華人民共和國合同法及有關法律法規的規定,甲、乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則,共同合作參與開發建設房地產專案,為明確甲、乙雙方的權利、義務和責任,經過友好協商,達成如下合作協議,共同遵守執行:一、合作專案...
-
旅遊委託協議書(精選5篇)
本站小編為你精心整理了5篇《旅遊委託協議書》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜尋到更多與《旅遊委託協議書》相關的範文。篇1:旅遊委託協議書委託單位:(以下稱甲方)旅行社名稱:(以下稱乙方)甲乙雙方經充分協商,根據國家旅遊局《旅行...