施工內部承包合同範本經典多篇
施工內部承包合同範文1
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方) 身份證號:
爲了完善企業內部承包經濟責任制,加強工程施工管理,明確雙方享有權利和承擔的民事責任義務。確保本工程甲方與建設單位簽訂的施工合同中各條款的履行和全面完成,根據公司對承包經營責任制實施精神,結合工程的具體情況。甲方將合同下述工程的施工任務下達承包給乙方,經雙方協商同意達成下列條款,共同遵守執行:
一.建設單位:三都縣大塘國際城號樓。
二.工程名稱:大塘國際城
三.工程地點:三都縣大塘
四. 承包範圍:按圖紙施工
五.工程造價:按造價每平米900元計價(不含稅收),甲方按此作爲乙方承包計算依據,最後以竣工結算數量爲準。
六. 施工工期:300天(按日曆計算)以開工令爲準
七. 工程質量等級:達到國家現行驗收規範標準。
八. 承包方式:包工包料。
九.承包價款及支付辦法:按主體第一層完成後60%支付,以此類推。
十.除第五,九條以外,所有條款都以總合同執行。
1.乙方獨立覈算,自負盈虧,自擔風險,並按本工程結算總價向甲方交納管理費。所有費用由乙方自行交納。(公司掛靠費1%由甲方承擔0.5%,乙方承擔0.5%)。
2.甲方預留乙方工程合同總造價3%作爲安全責任費,質量目標保證費以及會計資料檔案費。工程竣工交驗合格,未發生安全質量事故,質量體系運作資料,會計資料,竣工資料完善齊全,並按工程部規定格式裝訂成冊交給工程部後,甲方方能將預留的工程款項全部返還乙方。
3.建設單位撥付的工程款必須進入甲方賬戶,甲方扣除乙方應交納的費用及預留款後支付乙方。乙方全額承包,並負責承擔工程全部費用開支,保修款項按建設單位約定扣除。
4.甲方與建設單位簽訂的工程施工合同中有關質量安全,工期,保修,違約等相關條款均適用於乙方,其造成的責任和損失全部由乙方承擔。
5.乙方必須按時將工程發生的成本費用提交甲方財務部門作爲本覈算。
十一.工程管理:
1.乙方必須在本承包合同簽訂後五日內到甲方工程部辦理開工報告及項目機構組建等相關手續。
2.乙方必須在本承包合同簽訂後五日內將施工組織設計或施工方案遞交甲方工程部,並按規定程序進行方案審批,圖紙會審,技術交底,直到工程完工時交工資料的整理,移交等。
3.乙方在施工過程中和相關管理人員及僱工需甲方備報案。
十二.工程安全及質量管理:
1.乙方對本工程的安全文明施工必須按JGJ56-99標準執行並做好資料。
2.乙方必須在本承包合同簽訂五日內到甲方工程部簽訂安全合同,消防合同,乙方承諾不因本合同的效力如何,都對由自己產生的安全,消防,質量等責任事故,承擔最終完全賠償責任。
3.乙方對本工程的質量管理必須按甲方及相關規定的質量管理體系運作並做好相關資料。
十三.甲方責任:
1.負責與建設單位完善工程施工合同,協助乙方辦理進場施工相關手續。
2.辦理承包工程的財務經濟往來,監督建設單位支付的工程款進入甲方指定賬戶,根據工程進度及質量情況審覈後撥付乙方。
3.審覈施工圖預算書,結算書及施工組織設計和施工方案。
4.甲方代表監督乙方施工進程中的進度,質量,安全及時對合同各項條款的履行情況。若發現問題,有權制止乙方並改正,直至責令停止施工或更換施工隊伍。
5.本合同簽訂之前期糾紛與乙方無關,如因前期糾紛造成的損失由甲方負責。
十四.乙方責任:
1.執行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及本內部承包合同條款要求,若發生違約責任及經濟損失全部由乙方承擔。
2.負責編制施工圖預算,結算書及相關組織設計和施工方案,整理完善工程交工資料,質量體系進行資料辦理工程結算及保修,回訪等工作一切費用由乙方自行承擔。
3.嚴格按照施工技術,質量要求和國家驗收規範標準施工,按操作規程安全,文明作業。施工中若乙方責任發生的人身傷亡事故及機械設備事故,均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
4.服從甲方管理,按本承包合同條款規定及時到工程部,財務部及相關部門辦理有關工程承包手續,施工人員及特種作業人員必須持證上崗。
5.每月25日向甲方工程部報送當月進度統計報表及下月進度計劃。
6.乙方應嚴格審查所僱用民工身份及相關證件(如身份證,外出務工證,暫住證等),沒有上述證件者不宜僱用,並及時與僱用民工簽訂勞動合同,並送勞動鑑定部門鑑定後將合同書及時向公司相關部門備案。否則由此引起的一切責任後果由甲方承擔。
7.乙方應及時支付所僱民工工資,並且保證每月按時足額發放。若有拖欠情況發生,甲方將責令停止支付工程進度款,甲方有權以工程進度款優先支付民工工資。
8.乙方工地聘用甲方職工的應及時向甲方相關部門辦理手續,並從聘用當日起足額上繳所聘人員社保基金。
十五.違約責任:
1.由違約方承擔因違約所造成的全部經濟損失和法律責任。
2.乙方承諾不因本合同的效力如何,由乙方在施工中造成的刑事民事賠償責任,由乙方全部賠償。
3.如果乙方在施工過程中不服從甲方管理及乙方內部問題,造成資金鍊斷裂造成該工程停工三天,甲方有權將該工程收回。前期乙方所做的工程量不予計算,計價乙方無條件退場。
十六.本工程施工內部承包合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章後生效。
(其他未盡事宜雙方協商解決)
甲方:
乙方: 年 月 日期: 日
施工內部承包合同範文2
經甲、乙雙方商定,甲方將“ 的廠房及宿舍樓約5萬平方米”工程按職責承包給乙方施工。本着互惠互利的原則,參照合同法及建築安裝承包合同條例之規定,結合甲方與開放商所簽訂的合同條款,雙方達成如下協議:
一、工程名稱
二、工程地點
三、承包內容及形式
1、承包內容:土建工程、裝修裝飾工程、消防、防雷、水電等圖紙內容內的工程。
2、承包方式:甲方以職責考覈形式承包給乙方,即包工、包料、包工期、包質量、包安全、包現場文明施工(含符合廣西區五建的CI形象達標)和包項目經濟獨立覈算並自負盈虧等一切內容。
四、開竣工時間
簽訂建設工程施工合同中規定的工期爲準。 工程實際開工日期以開發商(建設方)的開工通知書爲準。
五、工程質量標準
質量等級爲合格。
六、工程價款
合同價款及調整
1、工程結算方式:
工程根據施工圖紙、設計變更、現場簽證和實際完成工程總量計算造價,造價根據工程計價依據計算,經雙方充分覈對認同,結算價按總造價計取。
2、工程計價依據:
(1)、《建設工程工程量清單計價規範》GB50500——20_;
(2)、《<建設工程工程量清單計價規範》GB50500——20_廣西壯族自治區實施細則》;
(3)、20_年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區裝飾裝修工程消耗量定額》、《廣西壯族自治區建築裝飾裝修安裝園林綠化工程費用定額》;
(4)、20_年《全國統一安裝工程預算定額廣西壯族自治區估價表》;
(5)、本工程的施工圖紙、設計變更、現場簽證;
(6)現行的有關配套文件、國家、自治區及南寧市政策性調整有關費用標準的文件規定執行。
3、費率:按《廣西壯族自治區建築裝飾裝修安裝園林綠化工程費用定額》中值取費。
4、材料價格:按工程實際施工期間南寧市建設管理部門發佈的建設工程造價信息相應材料價格平均值進行計算,無信息價的由發包人、承包人根據市場價格協商確定。
5、合同價款的其他調整因素:
6、結算審定:承包人在竣工驗收合格後30內將結算書及所有結算資料一式兩份送發包人審覈,發包人自收到結算書及結算資料後30日內審定,如雙方對結算有異議,可請有審計資質的單位審定,審計費用由雙方協商解決,審定時間爲30天。自發包人收到結算書及結算資料30日後,如發包人不審覈業不予答覆,視同認可承包人提交的結算書。
七、甲方職責
總則是有義務履行宏觀協調、過程監督、工程手續但不承擔具體的工程質量、安全、工期和經濟成本責任。簡要分述如下:
1、負責協商乙方與開發商、監理和政府各部門等之間的關係、保證工程順利進行的施工環境。
2、由工地項目經理代表甲方組成項目部,協助乙方搞好全面施工管理,並協助乙方審覈與開發商(含設計院)之間經濟、技術和管理等方面的書面資料。
3、按照乙方每月的工程進度計劃,現場檢查落實並督促整改;對工程質量進行監督,對現場場容安全文明施工進行全面監控。對不整改或整改不利的,有權向乙方提出強行整改乃至停工整頓的要求,乙方應予保障。
4、協助乙方辦理竣工結算及竣工資料。 代爲乙方交納相關的工程稅金。
八、乙方職責
總則是在甲方對外宏觀協調並履行工程手續、對內過程監督之下,按照甲方與開發商(建設方)所簽訂的施工合同、協議(含其他合同補充協議),全面具體的由與常務副經理爲首的項目部組織實施並同時自行承擔責任權利及保證對甲方管理費的上繳。簡要分述如下:
1、自行編制進度計劃一式兩份報送甲方,每月25日報送當月完成統計報表一式兩份。乙方應嚴格按合同工期要求,落實工程進度管理措施,確保施工進度。如無故延期,自負違約責任。
2、搞好現場規劃佈局,做到文明施工,達標管理。現場佈置應參照CI規範執行。嚴格現場施工安全管理,落實安全防範措施,保障安全無事故。如有事故發生,自行承擔事故的一切直接損失和間接損失。
3、應嚴格管理,保障工程質量。所用原材料、成品半成品必須具有合格證和材料證明,不合格材料不得用於工程;按規取樣送檢,因工程質量問題而造成返工或罰款或影響交竣工的損失,自認自負。
4、因該工程爲總承包形式,爲工程而發生的一切費用均由乙方自理,(具體細則可另行約定)。
5、根據甲方與開發商(建設方)簽訂的施工合同及協議,乙方按規自行編制竣工結算書由甲方報開發商審定後,作爲結算依據。
6、教育職工要服從甲方的管理,一切工程管理活動均應以甲方名義出現,否則所造成的不良後果由乙方自負。
7、乙方施工主要資源如主材、勞務、分包商等第三方需要簽訂的合作協議以甲方項目部明細簽訂,乙方承諾如有發生經濟糾紛,與甲方無關,由乙方獨立承擔完全責任。
工程日常管理過程中,以甲方名義與開發商、監理、設計和政府相關部分等發生的書面文件,乙方均予以認可並視爲對自己的約束,同時享有其利益並承擔義務。
九、結算與付款方式
1、該工程甲方與開發商所簽訂的施工合同、協議和補充條款,乙方必須全面認可並嚴格執行,決算以開發商最終審定的結算爲依據。
2、開發商(建設方)每次撥付的工程款進入賬戶,甲方扣除總承包管理費、國家稅費等相關規費,餘額分配計劃,報經甲方平衡審批後撥付給乙方。甲方有權監督乙方按照第三方(材料供應商、分包商、居間方、勞務隊等)的協議條款及時付清餘欠的各種費用,以免發生不必要的糾紛。
3、根據甲方與開放商(建設方)簽訂的建設工程施工合同,其利益與風險由乙方獨立享有和承擔。
4、甲方應收取的相關費用見本協議十五條規定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各項工程進度款
6、本項目根據甲方和業主簽訂的合同條款,爲前期由乙方墊資到第一層頂板完成後業主開始按完成量的80%支付工程進度款;當完成到主體封頂時再支付完成量的80%給乙方。裝修工程每月工程進度款80%,工程竣工支付90%,竣工驗收後十五天內支付到97%,留3%保脩金。
十、保修期及保修範圍
按建設部現行規定以及開發商合同要求執行。保修期間凡接到要求保修通知,乙方應及時派人維修。
十一、獎罰
工程獎罰條款執行開發商合同。如發生重大質量、安全事故按當地建設主管部門規定執行,其他參照甲方公司有關規定執行處理。
十二、違約責任
1、違約造成的經濟損失概由違約方承擔。任何一方在對方未違反正式合同的情況下要求毀約時,除了須承擔對方全部經濟損失外,尚必須向對方支付損失額度10%的違約金。
2、乙方在施工中如發生重大質量、安全事故或進度嚴重拖期等重大問題時,乙方必須徹底整改,整改不力,甲方有權考慮其他必要的措施,以期改善。
3、當發生一般質量、安全或工期問題時,乙方應迅速採取有效措施糾正,如因糾正不力而遇開發商處罰,則責任自負。
十三、爭議的解決程序
乙方可向甲方上級訴求協調 向人民法院起訴。
十四、安全施工
1、乙方按安全施工有關規定,制定嚴格的安全防護措施,以確保施工操作者和第三者的人身安全,承擔由於安全措施不力造成的事故責任和由此發生的一切費用。
2、若發生重大質量和安全事故,乙方應立即向甲方報告並通知相關部分,甲方應積極協助乙方處理,發生的費用由乙方承擔。
3、施工中乙方應注意搞好周邊關係並加強現成治安保衛工作,應設專職安全員和保衛人員,如發生事故自行承擔一切後果。
十五、工程管理及費用結算
1、本工程造價按甲方總承包合同和補充合同所規定的原則計算,乙方上繳甲方工程管理費及稅金按工程造價的7%繳納(稅後)且按建設方每期撥款的數額支付給乙方。
2、乙方提出項目墊金運作方案,並分步實施中不斷修正完善。該方案切實可行,甲方有監督權和認可權,乙方方案未獲認可時,甲方有權拒絕乙方繼續使用項目章對外簽約及一甲方名義對外賒欠費用。
3、乙方充分理解本工程的前期墊資條款,乙方保證以自身實力籌措資金完成墊資施工額度,施工期間不以任何理由或藉口推辭,保證按總承包合同和補充合同要連續施工。在甲方與開發商(建設方)所簽訂的本工程承包合同及相關補充條款的基礎上,若因乙方原因出現無力繼續施工,工程進度形象嚴重拖後時,乙方願無條件退場,而且無條件接收甲方或其委託的司法部門對現場週轉材料(鋼管、模板)、機械設備(塔吊、砼泵等)等一切物資的就地封存變賣方式,用以處理所發生的民工工資,欠款等債務。
4、乙方保證加強現場質量管理,質量上創優質工程,質量獎懲甲方與開發商簽訂的合同執行。
5、乙方保證加強現場文明施工管理,爭創南寧市級文明工地稱號,文明工地獎懲按甲方與開發商簽訂的合同執行。乙方保證最終並維護中廣西區五建形象,爭創廣西區五建CI形象達標,如獲通過,則由甲方按有關規定獎勵乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出現問題受到政府相關部門的處罰,乙方除自行承擔一切責任和由此發生的費用。
6、現場施工管理人員由乙方做好工程現場管理工作以及與開發商的協調工作。
十六、其他
1、本合同未盡事宜,按甲方與開發商所籤合同,協議和補充協議執行
2、甲方刻制項目印章壹枚,用以與開發商函件往來使用。所有對外函件由乙方起草,甲乙雙方現場經理協商修改後由甲方項目經理簽發。乙方確認函件的有效性並視爲對自己的約束而獨享其職責權利。項目印章由甲方負責保管並監督使用。
3、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成提交工程所在地向合同簽訂地的人民法院起訴。
4、本合同一式肆份,雙方各執兩份,具有同樣效力。本合同附件與本合同同具效力。
附件一:本工程總承包合同
附件二:工程內部承包合同
甲方 法人代表(負責人): 乙方法人代表(負責人):
合同簽訂日期: 年 月 日
施工內部承包合同範文3
發包人:郴建集團三公司
承包人:彭禮德
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全管理條例》等有關法律法規及集團公司頒發的《項目管理辦法》和公司有關規定,遵循平等、自願、公開和誠實信用原則,雙方就本工程各事項協商一致簽訂本合同。
一、工程概況:
1.1工程名稱:康定園附屬工程
1.2工程地點:青年大道康定園A區院內
1.3工程內容:康定園A區內道路,污水、雨水系統配套的下水管,檢修井以及水電消防井蓋板、水錶井。土建部分:片石擋土牆、室外樓梯、休閒廣場、A6、A7棟中間剛性防水及道路以及發包人安排的其它附屬項目。
二、承包方式:包工包料
三、工程工期: 20_年元月3日—20_年5月30日
四、工程質量和檢查驗收:
4.1本工程質量達到國家合格工程驗收標準
4.2施工期間承包人嚴格按照施工圖紙、技術交底、變更通知單及國家有關規範規程和標準進行施工。接受發包人監督檢查,發生工程量由發包人派出代表現場覈實簽證。
五、其他事項:
5.1發包方協商各棟號及周邊關係,提供施工用水源及用電源。
5.2承包方嚴格按照國家有關規範規程和集團公司有關工程那個技術質量安全文明。機械設備等管理方法組織施工,遵守執行公司的各項管理制度及規定。
5.3小區內排水設施,道路等配套工程爲二年進行保修,並預留3%的保脩金。保修期內,承包人接到發包人的通知三天內派人維修,逾期不到,發包人另請維修,去費用由承包人支付。
5.4保修費返回辦法:保修費一年期滿返回1.5%,兩年期滿全部返還。
六、其他未盡事宜,雙方協商處理,合同簽字後生效。
發包人: 承包人:
代表: 代表:
合同簽訂日期:
-
交通事故調解協議書新版多篇
交通事故調解協議書篇一當事人原告:當事人被告:20xx年*月*日,被告駕駛*3---號貨車在**線範縣**鄉**村路段將原告軋傷,經被告及原告的法定代理人協商,就原告的損害賠償事宜,達成如下協議:一、被告z某一次性賠償原告S某醫藥費、護理費、營養費、住院火食補助費、交通費...
-
房屋買賣合同【多篇】
房屋買賣正規合同篇一甲方(賣方):身份證號:_______________________乙方(買方):身份證號:_______________________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購...
-
家裝施工合同(合集5篇)
本站小編爲你精心整理了5篇《家裝施工合同》的範文,但願對你的工作學習帶來幫助,希望你能喜歡!當然你還可以在本站搜索到更多與《家裝施工合同》相關的範文。篇1:家裝施工合同發包方(簡稱甲方):______________________________承包方(簡稱乙方):________________________...
-
委託合同多篇
委託合同篇一甲方:_________________乙方:_________________甲、乙雙方經協商達成以下合同:1、甲方委託乙方代理(請在序號前打√)a.高新技術企業資格認定;代理費_________元人民幣b.內資企業工商登記註冊;代理費_________元人民幣c.稅務登記等手續(包括:組織機構代碼、...