外牆塗料承包合同多篇
外牆塗料,是用於塗刷建築外立牆面的,那麼簽訂外牆塗料承包合同需要注意什麼呢?以下是小編爲大家整理的外牆塗料承包合同範文,感謝您的欣賞。
外牆塗料承包合同範文1
甲方:
乙方:
甲方將 的外牆塗料工程發包給乙方施工。雙方遵循自願、誠實、信用的原則,爲明確甲、乙雙方的權利和義務,經協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、工程承包範圍及形式:外牆未貼面磚部分的牆、板、線條等(具體按甲方指定的部位),以包工包料承包施工。
三、工期、質量:以甲方下發通知爲準,質量爲合格及以上。面漆採用多樂士牌漆。
四、承包費用及付款方式:
1、承包費用及結算方式:按實際施工面積進行結算,單價38元/m(每平方米叄拾捌元整),此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式:外架拆除完畢,合同範圍內工程全部施工完,驗收合格後10天內,付清全部工程價款,中途不預付工程款。
五、甲、乙雙方責任:
(一)、甲方職責
1、對乙方進行技術交底;
2、負責組織驗收。
(二)、乙方職責 2
1、所用材料的必須符合質量要求,並提供材料的出廠合格證。
必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規範要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規程操作,杜絕事故的發生。
確保安全生產。所發生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。六、違約責任:
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時,甲方有權隨時清退乙方,所有費用乙方自己承擔,不予結算。
2、由於乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤,乙方無條件返工或更換材料;
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。
乙方工人的安全及勞資若有發生糾紛所發生的損失由違約方負責。七、本合同對雙方具有約束力,任何一方違約所發生的損失由違約方負責。
八、本合同自雙方簽字起生效,至工程款付清當日終止。本合同一式二份,雙方各持一份,未盡事宜,協商解決。
甲方: 乙方:
身份證號碼:
年 月 日 年 月 日
外牆塗料承包合同範文2
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就外牆及室內塗料工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:外牆及室內塗料裝飾工程
2、工程地點:
二、承包方式:包工包料,包腳手架
三、承包內容及價格
本工程現有外牆塗料裝飾分項工程項目,採用“立邦”牌外牆塗料,調色外牆塗料每平方米 38.00 元;其他外牆塗料每平方米 35.00元;內牆樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費,所需腳手架搭拆費用包含在塗料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現行規範標準施工,分項工程驗收要求達合格以上。
2、塗刷質量要求:表面顏色均勻一致,不允許有泛鹼、咬色,和流墜、疙瘩,無砂眼、刷紋,裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差範圍,陰陽角順直。
3、材料要求:底漆和麪漆要由甲方會同監理人員共同驗收,符合要求後使用。
4、底漆和麪漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者,其返工的工料損失由乙方負責,因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求,組織勞力。
2、施工工期:根據甲方要求,乙方實際情況協商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式:內牆塗料工程量按實際展開面積計算,以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法:本工程無備料款,按每月經有關部門審覈進度款付至80%,工程竣工驗收合格後乙方提供工程結算資料並將有關資料送至甲方。
甲方接到上述資料15天內審覈完畢,按業主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%,餘款3%作爲質量保脩金,待工程竣工驗收合格後壹年後壹個月內付清。七、安全施工
在施工過程中,乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工,加強施工人員的安全教育管理,採取必須的安全防範措施,如造成安全事故,一切責任和經濟損失由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協調乙方和現場其他施工單位工作關係;
2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份,並對乙方進行質量、安全技術交底,施工中如有圖紙設計更改,應及時通知乙方,否則應予簽證;
3、甲方應提供現場水、電,費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員,及時進行技術交底和現場檢查,發現問題及時解決提供水電至施工作業現場;
九、乙方職責
除甲方提供的機械設備外,其餘的工具均由乙方負責(包括雨具),嚴格按施工進度計劃組織,確保工程工期和質量;
十、附則
1、本合同如有未盡事宜,經雙方協商可另行簽訂補充協議,其補充協議視同本合同,具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份;
3、本合同自簽字後生效,至工程竣工驗收,工程款項結清後終止。
甲方: 乙方:
代表: 代表:開戶行:賬號:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
外牆塗料承包合同範文3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1
工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外牆彈性拉毛塗料工程1.2
工程地點: 寶楊路3320號1.3
承包範圍: 1-3號外牆塗1.4
承包方式:包工包料 (外牆膩子甲方提供)1.5
工期:自接到甲方通知後 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。1.6
工程質量:合格1.7工程面積:暫定3000M2,竣工後按實計算.
1.8
合同價款採用固定單價,單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額爲(人民幣): 63000.00元(大寫):陸萬叄仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成後按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派
周建軍 爲甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。2.2甲方簽訂合同後3天內向乙方明確施工範圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2乙方指派
宋繼訓 爲乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。3.3嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作,並承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,採取有效的措施確保鋁合金門窗不污染塗料,若有污染要及時清理,若完成後有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關於工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂後3日內提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時,乙方應在此後3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤,經雙方協商,以經甲方簽證的聯繫單爲準,工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票,甲方出具免稅憑證。
第五條 關於工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建築裝飾行業標準質量評定合格標準。
施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建築行業裝飾標準爲準。5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。
乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗,複驗合格,甲方應承擔複驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求複驗時,乙方應按要求辦理複驗,無論複驗是否合格,甲方不承擔應複驗而引起的產品損壞、停工損失,工期不予順延。5.3由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
5.4工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收,並辦理驗收、移交手續。
如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用。第六條 關於工程價款及結算的約定
6.1支付方式:
工程開工後,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收後,支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算後支付至結算價的95%,餘款作爲保脩金。 保脩金爲工程結算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年後一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯繫單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結算。
第七條 關於材料供應的約定
7.1
工程所需材料全部由乙方負責採購。塗料進場後,取小樣送檢測,費用由乙方負責.7.2
乙方採購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,並且對工程造成的損失由乙方負責。第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1
乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。8.2
乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。8.3
由於甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規範,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。8.4
由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期:施工過程中由於乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結算總價款的向甲方支付違約金,並承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執行,甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經甲方確認後,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量:如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的,乙方除應立即調換合格產品外,還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量:如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認爲準),乙方必須立即整改,直至質量達到合格爲止,同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據實賠償。
(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經乙方合理催告後仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定,在合同履行過程中產生爭議時,各方協商解決,協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對於不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此爲由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1
本工程需要進行保險時,應另訂協議。11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章後,工程完工結清全部工程款後自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要,報價單及補充協議,工程聯繫單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代理人: 代表人:
年月日:
-
車輛轉讓協議書精彩多篇
車輛轉讓協議書篇一甲方:乙方:甲方願把[]培訓網上所有廣告經營權授於乙方,乙方也原意接受[]培訓網廣告經營權因此,考慮到上述情況,雙方特簽署合同和協議,並出於其它方面的考慮一致同意合同和協議應當寫得周到細緻,雙方達成的協議如下:第一條專署權利甲方願意授權乙方獨...
-
企業與員工簽訂培訓協議書【多篇】
企業培訓協議書篇一甲方:____________________________________(輔導中心)乙方:_____________________________________(學員)依據相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上經協商,就培訓期間學員與培訓機構間的相關安全問題達成以下協議:第一條參加培訓...
-
勞務費合同多篇
勞務費合同篇一電話:_________________________________地址:_________________________________勞務派遣單位(乙方)_________________電話:_________________________________地址:_________________________________戶名:_________________________________開戶行:__...
-
校企合作方案 校企合作協議【多篇】
校企合作方案作品篇一甲方:xx職業技術學院乙方:爲大力發展高等職業技術教育,積極推行校企合作,工學結合的人才培養模式,爲社會培養高素質的高技能人才,本着互利共贏的原則,雙方就共建聊城職業技術學院旅遊管理學院學院專業教學實踐基地事宜,經雙方友好協商,達成如下合作...