標準版門窗訂購合同書範本

門窗訂購合同書1

承攬方： (以下稱甲方)

定作方： (以下稱乙方)

依據《中華人民共和國合同法》之規定，現就乙方委託甲方加工門窗鋁型材有關事宜，遵循誠實守信的原則，經雙方協商一致，簽訂合同條款如下：

一、加工門窗鋁型材的規格、數量及價格：產品價格=鋁錠價格15880.00元+加工費6400.00元，鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當日上海有色金屬網長江現貨鋁錠均價計算，計價格爲： 元/噸。

二、產品質量標準：執行gb5237-20_;gb/t6892-20_ 。

三、包裝物不超過產品重量的5%，誤差在±1.0以內。

四、交貨地點： 乙方所在地。

五、乙方下達訂單貳拾肆小時後變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產費用。

六、交貨時間：乙方遞交訂單且預付定金30%到達甲方指定賬戶後 1貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1.0%賠償乙方損失。

七、運輸方式：甲方負責將所有貨物按照合同規定時間送到乙方所在地。貨物送達乙方後，乙方委託門窗廠驗收，並出具驗收證明(具體註明貨物品種、規格、數量及金額)，由門窗廠有關負責人員簽名並蓋章。貨物到達乙方，除因產品不符合質量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。

八、提出產品質量異議期限：乙方收貨後如對產品質量有異議，應及時以書面形式提出，否則視爲乙方對產品質量無異議。

九、付款及結算方式：

甲方在發貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款後甲方發貨，乙方預交定金折抵貨款，所有貨款應直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付。

十、違約責任

a) 乙方對甲方的產品提出異議，經驗證確屬產品自身質量存在的問題或者與乙方要求加工的規格型號不符，甲方應及時予以更換，由此產生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔。。

b) 甲方未能按時向乙方發貨，逾期一日按貨物總價值的1.0%向乙方賠償損失，但由於乙方未及時付款導致的延期除外。

c) 在合同履行期間，任何一方無正當理由擅自終止合同，違約方應按尚未履行的貨物價值的30%向對方支付違約金。

d) 乙方保證交付給己方的付款票據真實、合法、有效。

十一、合同有效期：自 20_ 年 2 月 23 日始，至工程結束。

十二、如發生合同糾紛，由雙方友好協商解決，如協商不成，向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十三、本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

門窗訂購合同書2

需方(甲方)：

供方(乙方)：

在平等、自願的基礎上，雙方本着互利互惠的原則，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，簽訂本合同。

一、定作物名稱、單位、數量、金額

定作物名稱、單位、數量、金額及其他說明等詳見《產品報價清單》，《產品報價清單》爲本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。本合同總金額：元(小寫)，大寫： ，價格不含稅費。

二、結算方式和交貨期限及地點：

1、合同一經簽訂，需方應在本合同簽訂之日起 個工作日內向供方支付本合同總金額的，即人民幣￥ 元，大寫： 。

2、需方應在出貨前向供方支付本合同總金額的，即人民幣元，大寫： 。

3、定作物製作安裝完成並經需方簽字驗收後 日內，需方向供方支付本合同約定的合同總金額的 ，即人民幣 元，大寫： 。

4、供方負責貨物製作、運送及現場安裝。

三、運輸方式：

供方根據需方的要求選擇 作爲運輸方式，運輸費用由供方承擔。

四、驗收事項：

1.貨到後，需方如果發現產品的品種、型號、規格、外形存在問題，應於貨到後 個工作日內向供方提出書面異議。如果發現產品的性能及質量不合規定，需方應於貨到個工作日內供方提出書面異議(包括檢測情況、使用情況)。如需方未在規定期限提出書面異議的，視爲所交產品符合訂購合同規定。

2、供方在接到需方書面異議後，供方應在 個工作日內負責免費處理。否則，即視爲默認需方提出的異議和處理意見。

六、違約責任

1、合同簽訂後，任何一方未按合同約定履行各自義務的，違約方應向守約方支付合同總金額的作爲違約金，並賠償守約方由此造成的損失。合同另有約定的除外。

2、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後日內付清，否則按逾期付款處理。乙方依本合同應支付違約金的，甲方有權在付款中抵扣。

七、其它：

1、需方、供方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由。

2、如在執行本合同期間雙方發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向需方所在地人民法院起訴。

3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

4、本合同一式 兩 份，甲、乙雙方各執 份，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效(傳真件有效,需雙方蓋章後回傳才正式生效)。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

門窗訂購合同書3

甲方：

乙方：

雙方本着，友好、平等、互利、自願的原則，經雙方協商，由甲方承建的塑窗由乙方負責，加工、製作、安裝，達成如下協議。

一、甲方要求乙方必須按照國家建築門窗要求製作。

二、甲方要求乙方，必須按照圖紙所示尺寸、圖集號進行製作結算時按實際洞口尺寸結算，如有變動，由甲方提前出具變更通知。

三、雙方協商，所有門窗價格制定如下：

1.塑鋼窗每平方單價爲元。

2.不足0.5按0.5結算，不足1平方米，按1平方米計算。

四、需方責任：

1.按簽訂的結算方式及期限按時付款，若因貨款結算不及時，造成延誤的責任由需方自負。

2、提供準確的門窗表，內容包括：洞口長、寬尺寸、數量、型號、開啓方向及工程名稱、地點、時間。

3、門窗表提供者應簽署“同意照此表內容加工製作”等字樣及姓名、時間。

4、成品保護：門窗到場後，需要負責門窗的保護，若因需方造成的門窗損壞自負其責。

五、乙方要求甲方簽字後，付給乙方總價的%的備料款，貨到施工現場再付總價的%其餘部分安裝玻璃驗收後一次付清。若因貨款結算不及時，造成延誤的責任由甲方負責。

六、本合同雙方簽字後，如有停水、停電、颳風、下雨、地震等不可抗拒的自然災害造成的停工，工期順延。

七、甲方要求乙方在收到備料款後，必須在所需要的時間內加工製作完成，並按甲方所需要的時間進行安裝，安裝完畢後有甲方負責門窗的保護，若因甲方造成的門窗損壞自負其責。

按項目部下發通知的質量要求及窗型進行製作。

本合同一式兩份雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日