退保證金合同多篇

退保證金合同篇1

甲方：

乙方：

一、經甲乙雙方協商，自願共同遵守常州市《政府採購誠信保證金管理暫行辦法》（以下簡稱暫行辦法），並簽訂誠信保證金合同。

二、甲方設立誠信保證金賬戶，乙方自願從本單位賬戶繳納誠信保證金壹萬元至甲方指定賬戶。

三、甲方負責誠信保證金的審查、登記、簽訂合同、發放《誠信保證金證書》及按規定使用、處理、退還等日常管理工作。

四、乙方按《暫行規定》要求，帶給辦理誠信保證金的相關資料，並保證所帶給資料的真實有效。

五、乙方繳納誠信保證金，與甲方簽訂合同並取得《誠信保證金證書》後，在有效期內，參加甲方組織相關項目的政府採購活動，享受《暫行規定》規定的相關待遇。若採購項目要求的投標保證金大於誠信保證金時須由乙方按規定補足。中標後誠信保證金自動轉爲履約保證金，若採購項目要求的履約保證金大於誠信保證金時須由乙方按規定補足。違反《暫行規定》相關規定，願意理解相關部門的處理。

六、乙方賬戶信息發生變更後須及時通知甲方備案。

七、誠信保證金期限一年，自______年______月______日至______年______月______日，不計利息。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，本合同自雙方蓋章簽訂後生效，至期滿時終止。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

負責人（簽字）：法定代表人（簽字）：

訂立日期：______年____月____日

退保證金合同篇2

甲方：

乙方：

爲確保甲方供應鏈物料流運轉順暢，避免出現乙方供貨隨意性，包括以各種除《採購合同》中約定的不可抗力條款外理由拒交貨、延期交貨影響甲方生產、出貨的，或者不按採購訂單約定提前交貨;或者乙方供貨的零配件、原材料等因質量問題造成甲方不必要損失的。現甲、乙共同雙方約定，乙方在與甲方合作之初(即乙方成爲甲方合格供應商時)，向甲方交納人民幣xxx元(大寫：)，以作爲向甲方供貨保證。

一旦甲、乙雙方終止合作，經雙方確認清理完所有往來帳款和合作事宜後，甲方在雙方確認了生效的終止協議發出30個工作日內歸還乙方交納的供貨保證金。乙方向甲方交納的供貨保證金爲全期無息金額。

如屬因乙方交納保證金後，又無法滿足向甲方供貨，或供貨達不到甲方技術圖紙要求等，甲方有權沒收乙方交納的供貨保證金。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

退保證金合同篇3

甲方：

乙方：

本履約保證金合同由雙方於 年 月 日在 市訂立。

爲了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條 鑑於甲方與乙方於 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下，爲保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍爲乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的%，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作爲履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委託甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

第四條賠償

保證方式爲履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後 7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

第六條 乙方向甲方提供履約保證金後，甲方也應向乙方提供有利於建設工程施工合同支付的資金證明。

第七條 爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發生爭議、糾紛，有關各方首先應協商解決；協商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

第八條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章並乙方交付履約保證金之日起生效。

第九條 其他

本合同一式貳拾份，具有相同法律效力。甲方執壹拾壹份，乙方執玖份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代理人（簽字）：法定代表人或授權代理人（簽字）：

退保證金合同篇4

甲方：××市×××房地產開發 有限公司 法定代表人 ：

住所地：

乙方：×××××房地產開發有限公司 法定代表人：

住所地：××市×××路

甲乙雙方此前共同參與了合作開發××市××街以北地塊的項目，並參與簽訂了相關的合同文本。爲保障乙方的權利，雙方經過協商，達成本合同：

一、甲方同意在本合同簽訂 當日向乙方交付××××萬元人民幣的保證 金，用以保證乙方在上述合作項目過程中對合作項目的借款 利息和收益的收取沒有任何法律風險、在上述合作過程中不會承擔任何法律責任 。

否則，一旦出現乙方因此而承擔民事、行政等法律責任的，甲方同意乙方以上述保證金先行處理。如出現保證金不足時，則甲方繼續願意承擔乙方對外承擔的責任。

二、保證金的留置期限爲××××年，期間 ，對最終因乙方沒有風險而應當返還甲方的部分（下稱餘下保證金），由乙方按照××××的利率支付給甲方利息；

三、餘下保證金的歸還期限爲：

四、因本合同發生爭議的，雙方協商解決，不成時，交由乙方住所地人民法院裁判；

五、本合同經雙方簽章後生效，合同一式二份，每方各執一份。

甲方：××市×××房地產開發有限公司

乙方：×××××房地產開發有限公司

年 月

退保證金合同篇5

甲方：_________

乙方：_________

本履約保證金合同由雙方於_________年_________月_________日在_________市訂立。爲了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條概況

鑑於甲方與乙方於____________________________________簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下，爲保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條保證範圍

爲乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的_________%，金額：_________大寫人民幣_________元（￥_________）作爲履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委託甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

第四條保證方式

爲履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

第五條保證期間

自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

第六條資金證明

乙方向甲方提供履約保證金後，甲方也應向乙方提供有利於建設工程施工合同支付的資金證明。

第七條爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發生爭議、糾紛，有關各方首先應協商解決；協商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

第八條生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章並乙方交付履約保證金之日起生效。

第九條其他

本合同一式貳拾份，具有相同法律效力。甲方執壹拾壹份，乙方執玖份。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

法定代表人或授權代理人（簽字）：_________

法定代表人或授權代理人（簽字）：_________

_________年_________月_________日

退保證金合同篇6

一、什麼是施工合同保證金

施工合同保證金是擔保合同或者擔保行爲的一種金錢質。保證金根據雙方當事人約定的目的或者用途而作不同的解釋。立約保證金是指爲將來簽訂合同，雙方約定以一定數額的保證金作爲簽訂合同的擔保，不交納保證金視爲無簽訂合同誠意，合同相對方無須爲簽約做準備。成約保證金是指爲合同的成立或生效以交付保證金爲要件，在合同中約定交付保證金的一方按合同約定交付了保證金合同則成立，未交付保證金合同不成立，自然也不生效。履約保證金是指爲合同的履行所提供的一種金錢保證，並在雙方合同到期或者依法解除時才予以退還。解約保證金是指雙方當事人爲防止單方擅自毀約解除合同，雙方約定以一定數額的保證金爲合同解除時的擔保，單方解除合同將向對方支付保證金。

二、施工合同保證金有什麼作用

一般來說，保證金具有擔保的作用。具體來說，保證金的作用根據簽約目的或者一方當事人的請求而有所不同。簽約、成約、證約、履約、違約、解約等等都可以保證金爲媒介起擔保作用。

爲形象說明保證金的作用，以工程施工合同的保證金爲例。

在工程施工合同中有二類典型性質的保證金，即履約保證金和工程質量保證金。二種保證金因作用不同，二者有明顯的區別。工程質量保證金是指發包人與承包人在建設工程承包合同中約定，從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金。缺陷是指建設工程質量不符合工程建設強制性標準、設計文件以及承包合同的約定，缺陷責任期一般爲六個月、十二個月或二十四個月，具體可由發、承包雙方在合同中約定，保證金無須事先預交，一般採取預留的方式，對保證金預留的比例、期限、是否計付利息、返還及工程維修質量費用、缺陷期內出現缺陷的索賠方式等進行約定，保證金的管理可預留在財政部門或發包方、金融機構。保證金預留的比例雖然由當事人約定，但一般約定在工程價款5%左右的範圍內。保證金的返還方式：發包方接到承包方返還保證金申請後，應於若干日內會同承包人按照合同約定的內容進行覈實。如無異議，發包方應當在覈實後若干日內將保證金返還給承包方，逾期支付的，從逾期之日起，按同期銀行利率計付利息，並承擔違約責任。發包方在接到承包方返還保證金申請後若干日內不予答覆，經催告後若干日內仍不予答覆，視同認可承包人的返還保證金申請。

履約保證金是指爲合同的履行所提供的一種金錢保證，一方或者雙方向共同認可的第三方交納約定數額的保證金予以提存，任何一方在其合同義務全部履行前均不得取走保證金，如一方違約，另一方可以從保證金中獲得違約金或賠償金。保證金在雙方共同到期或依法解除時予以返還。建設工程合同的履行期限較長，需要施工方嚴格按照合同條款履行義務，施工方交納保證金後對其施工有一定的監管和制約作用，防止施工方在工程中標後，不按中標合同承諾進行施工，如採取以次充好，偷工減料等手段轉移建設資金，降低工程質量水平等。如果建設單位中途單方毀約，中止與施工方的合同，履約保證金同樣可以對建設單位起到有效的監督和制約作用，施工方可以請求第三方從建設單位交納的保證金中支付違約金。

退保證金合同篇7

甲方（全稱）： ***

乙方（全稱）：

本履約保證金協議由雙方於 年 月 日在訂立。

爲了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條保證金

鑑於甲方與乙方簽署了 *** 施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下，爲保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證金繳納時間

乙方應當在施工合同簽訂後7日內（日曆天）向甲方賬戶交納履約保證金。未能按期繳納履約保證金的，視爲放棄中標。

第三條 保證金額

乙方應當向甲方賬戶交納現金，金額：大寫人民幣 *** 元（￥ ***元 ）作爲履約保證金交付給甲方。

第四條 保證期間

自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土襯砌 7日內。

保證期內乙方如約履行建設工程施工合同的，甲方分三次將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶：第一次爲隧洞主體工程開工（洞臉形

成），返還履約保證金的30%，及人民幣陸拾萬元；第二次爲隧洞掘進貫通，返還履約保證金的40%，及人民幣捌拾萬元；第三次爲隧洞混凝土襯砌完成，返還履約保證金的30%，及人民幣陸拾萬元。

第五條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章並乙方交付履約保證金之日起生效。

第六條 其他

本協議一式陸份，具有相同法律效力。甲方執叄份，乙方執叄份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

地址：*** 地址：

郵政編碼：***郵政編碼：

法定代表人法定代表人

或授權代理人（簽字）：或授權代理人（簽字）： 經辦人： 經辦人：

電話：**** 電話：

傳真：*** 傳真：

開戶銀行：*** 開戶銀行：

帳號：***帳號：