維修合同 優選(模版10份)

【導語】

維修合同 優選(模版10份) 由本站會員“順頡語”整理投稿精心推薦，小編希望對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。

【目錄】

篇1：維修合同篇2：維修合同篇3：維修合同篇4：維修合同篇5：維修合同篇6：維修合同篇7：維修合同篇8：維修合同篇9：維修合同篇10：維修合同

【正文】

篇1：維修合同

甲方：____________________乙方：______ _______

乙方理解甲方委託，乙方爲保證甲方電動單樑起重機設備的正常使用，對甲方的協議設備進行維修服務，爲保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協商簽訂本協議。初次籤協議前，設備應正常運轉情景下，方可簽訂協議。

第一條 乙方義務

1．乙方根據甲方協議設備出現故障的報修通知，乙方優先安排上門維修。乙方8個小時內到達現場。

2．乙方上門維修不收取上門費及工時費。

3．乙方上門維修沒有次數限制。

4．乙方維修只收取配件費，並且保證配件費持平或低於廠商統一價格。

5．乙方爲甲方供給的更換部件必須保證爲原裝部件，如有特殊情景，乙方需在與甲方協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

6．如果乙方爲甲方更換的部件在三個月保修期內損壞，乙方需爲甲方免費更換、維修。

7．乙方根據甲方合同設備情景制定設備維護計劃，並報之甲方。在沒有甲方報修通知的情景下，乙方按維計劃，對甲方合同設備進行上門維護。一般情景下，每四個月一次上門維護保養服務。

第二條 甲方義務

1．甲方在協議設備出現故障後，及時通知乙方。

2．甲方不能使用未經乙方認可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產生的設備故障，乙方不承擔職責。

3．未經乙方認可，甲方不得邀請第三方單位對協議設備進行維修，否則乙方不承擔由此產生的後果和職責。

4．甲方不得對合同設備進行私自拆卸，否則由甲方承擔所造成的全部損失。

5．協議設備合同發生故障，需要更換配件時，甲方承擔配件費用。

6．協議設備發生轉移或轉讓時，甲方應及時通知乙方。

第三條 結算金額及方式

1．甲方按___年__爲單位時光，設備數 肆 臺，維修費共計爲___壹萬貳千______元人民幣，在協議簽字生效後一週內，向乙方一次性支付維護費。

2．由於維修配件數量及型號具有不確定性，所以甲方按爲單位時光的實際發生維修配件金額爲依據，向乙方支付維修費。支付時光是在每次完成之後的1周內完成。

甲方（蓋章）：_______ ________乙方（蓋章）

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_______

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

篇2：維修合同

甲方：_____________公司

乙方：_____________公司

根據《中華人民共和國合同法》及有關法律，經甲乙雙方友好協商，一致同意按下列條款簽訂本合同：

第一條：工程概況[由本站網友投稿]

1．工程名稱：_____________維修合同

2．工程地點：__________________________

3．承包方式：包工包料（甲方認質認價）

第二條：工程期限、合同金額、付款方式

1．本合同工期爲______天

2．工程總造價：____________元整，大寫：__________________整。本合同簽訂生效後，乙方製作安裝完工後，待甲方驗收合格，無扣減事項後，______天內甲方以支票方式付全款，乙方需出具由稅務局監製的有效發票。

第三條：雙方職責及義務

1．乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工，如工程質量不貼合相關規定，乙方負責無償修理或返工，否則將賠償甲方的一切損失。

2．乙方必須按雙方約定的時光完工，如發生不可抗力因素，工期順延。否則，視爲違約，並賠償甲方工程總造價______%的違約金。

3．使用過程中，如出現質量問題，乙方在得到甲方通知後應及時負責維修。

第四條：違約職責

1．乙方採購的材料必須保證質量，且是貼合設計要求的合格產品。否則，應及時、免費按照甲方要求更換並賠償甲方的損失。

2．合同糾紛解決方式：法院起訴。

本合同正本一式四份，甲方執三份，乙方執一份，均具有同等效力，本合同自簽訂之日起生效。

甲方：____________公司

乙方：____________公司

______年_____月_____日

篇3：維修合同

後面還有多篇維修合同！

甲方（託修方）：

乙方（承修方）：

爲了規範雙方行爲並堅持彼此良好的合作關係，根據相關法律法規規定，甲乙雙方在平等、公平、自願、誠信的基礎上，經雙方友好協商就汽車維修事宜達成協議如下：

一、甲方權利義務

1 甲方暫定乙方爲甲方所屬車輛維修事項的指定企業（廠）。

2 甲方所管理的駕駛員在乙方所填制的結算單及其他任意憑據中的簽字均不代表甲方對乙方任何行爲（包括維修項目、價格、用料質量等）及憑據（單）記錄資料的確認。

3 甲方應當根據雙方約定的結算方式支付甲方所屬車輛在乙方發生的車輛維修費用。

4 甲方對乙方所實施的維修項目、更換部件及乙方維修車輛所使用材料均應當拍照存檔，且該照片爲乙方向甲方申請費用結算時甲方覈定乙方維修項目的有效依據。

5 乙方由於對車輛故障診斷錯誤或選用配件質量問題或質量瑕疵導致甲方車輛經維修出廠後，甲方駕駛員所描述故障沒有徹底消除的，甲方不負擔乙方本次維修甲方車輛的任何費用（含材料費）。

6甲方根據乙方維修工作的需要進取履行協助義務。

7 車輛維修出廠後，經鑑定機構認定，確屬乙方維修項目的質量未到達國家標準、行業標準、地方標準或修理廠維修要求，或未到達合理的使用期限，及使用假冒僞劣的零配件、燃潤料，造成甲方或第三人車輛損害、人身損害及相關損失的，乙方應全部賠償。

二、乙方權利義務

1 按照國家標準、地方標準、行業標準、本廠維修要求實施汽車維修作業，保證維修質量。

2 對甲方送修車輛進行進廠檢驗、過程檢驗和竣工檢驗。

3 乙方在竣工交付車輛前，對該車輛負有保管職責。除維修檢驗試車外，乙方不得因其他任何原因使用該車輛。

4 乙方維修車輛使用的配件材料應貼合國家規定的質量標準，如使用修復配件或舊配件的，經甲方書面同意，該配件應到達相關產品的質量標準。

5 乙方將車輛交由第三方維修，須經甲方書面同意。第三方造成甲方車輛損害或他人損失及經第三方維修後的維修質量原因造成的所有損失，乙方應承擔賠償職責。

6 在質量保證期和承諾的質量保證期內，因維修質量原因造成汽車無法正常使用，且乙方在3日內不能或者無法供給因非維修原因而造成汽車無法使用的相關證據的，乙方應當及時無償返修，不得故意拖延或者無理拒絕。

7 乙方願爲甲方供給維修讓利和優惠服務。

三、維修類別與項目

1、乙方應當對送修車輛進行維修前診斷檢驗，預定維修項目並估算費用。

2、乙方預定的維修項目、資料，預計的維修費用，應當經甲方以書面形式或簽章認可。

3、維修過程中確需追加作業項目和費用的，應徵得甲方書面形式或簽章認可。

4、實際維修項目和費用以經雙方簽章的“晉聖公司車輛維修使用材料（更換配件）清單”爲準。

四、維修配件與材料

1、乙方針對甲方車輛所需更換的配件或使用的材料，應當供給兩種以上不一樣品牌（產地）同型號備件（材料）供甲方選用。

乙方承諾其供給的維修配件材料，應當貼合國家規定，標示配件性質並明碼標價。

2 、乙方應當供給維修所用材料的清單，明確材料名稱、標識、規格、型號、產地、類別、數量、供給方式、單價、金額等。

3、更換下配件處理方式：經甲方拍照存檔後委託乙方處理。

五、維修竣工檢驗及檢驗質量標準

乙方維修的車輛完工經乙方檢驗合格具備出廠條件後，乙方應當通知甲方車輛出廠。

經由乙方維修的項目在合理的質量保證期限內負有質量保證義務。

乙方應當爲甲方車輛建立維修檔案。

六、維修費用及結算方式

1、收費標準 雙方約定工時單價：40元／工時

工時時長以行業標準規定的維修項目工時定額或各維修項目假定連續作業所需時光的累加。

2、維修費用計算按照以下方式計算：

維修費用=工時費（工時單價 × 工時定額）＋配件與材料費＋稅金。

3、實際結算費用應以經雙方確認後的維修結算清單爲準。

4、結算方式

乙方應當在每年6月和12月分兩次將該期間間隔甲方所屬車輛在乙方維修的相關有效票據和經雙方確認後的維修結算清單供給給甲方，經甲方彙總覈對後，以轉賬方式支付於乙方。

雙方確認後的“晉聖公司車輛維修使用材料（更換配件）清單”是乙方結賬的憑據。

晉聖公司車輛維修使用材料（更換配件）清單樣表做爲本合同的附件附後。

七、汽車交付與費用確認

汽車維修竣工後，乙方應通知甲方提取車輛。車輛出廠７日內，雙方應當確認維修項目和費用。逾期甲方則以乙方各該次實際發生的維修項目，依照乙方各項目預計費用合計金額的７０％做掛帳處理，乙方對該掛帳行爲及掛帳金額

不再爭議。

八、維修質量保證期

質量保證期從維修竣工並交付給甲方之日起一年或三萬公里計算（電子元件不受此限，但應當保證合理的使用期限），保證期以行駛里程或日期指標先到達者爲準。因維修質量問題返修的，保證期從返修後交付給甲方的當日重新算起。

由於甲方所屬駕駛員操作不當或遭遇不可抗力造成乙方維修甲方車輛的維修項目及更換部（配）件損毀，乙方不再承擔任何質量保證職責。

本合同約定的質量保證期如低於有關法規、規章或國家（行業）標準規定的汽車維修竣工出廠質量保證期，則以有關法規、規章或國家（行業）標準規定的汽車維修竣工出廠質量保證期爲準。

九、合同變更及解除

1、在車輛維修過程中，雙方可對本合同資料進行變更。變更資料經雙方同意，變更事項雙方約定按照書面形式進行確認。

2、變更的資料與本合同具有同等法律效力，與本合同資料相沖突的，以變更後資料爲準。但變更續訂（立）合同的有效期間超過一年的約定無效。

3、雙方可協商解除合同。非因本合同約定或法定事由外，任何一方不得擅自解除合同。

4、在質量保證期內，甲方送修的汽車因同一故障或維修項目經兩次修理仍不能正常使用的，甲方有權解除本合同。

5、未經甲方同意，乙方將車輛交由第三方維修的，甲方有權本解除合同。

6、本合同自雙方簽章之日起一年內有效。其中，雙方約定自合同生效之日起計算六個月爲合作試運行期間。

合作試運行期間任意一方能夠隨時解除合同。

合同有效期屆滿之前一個月，經由雙方協商後能夠以書面形式續訂（立）合同有效期間，但該有效期間不超過一年。

7、經由雙方確認的維修費用依照民法通則相關規定處理。

十、爭議及糾紛處理

本合同履行過程中產生爭議、糾紛的，由甲乙雙方協商解決；協商不成的，雙方同意以向縣級以上道路運輸管理機構或晉城市消費者協會申請調解或以訴訟方式解決本合同爭議。

十一、其他

1、本合同經雙方蓋章後生效。合同一式兩份，雙方各執一份。

2、經由甲方或甲方授權的部門（人）簽章後的“晉聖公司車輛維修使用材料（更換配件）清單”爲乙方同甲方結算的有效依據。

3、就甲方所屬車輛，乙方已經發生的維修事項適用本合同的約定。

甲方（簽章）： 乙方（簽章） 法定代表人： 法定代表人：

委託代理人（簽字）： 委託代理人（簽字）：

年 月 日 年 月

篇4：維修合同

發包方（以下簡稱甲方）______________________

承包方（以下簡稱乙方）______________________

經____________________批准，本工程於一九九 年 月 日公開招標、邀請投標、協商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經濟合同法〈修正〉》，國家工商管理局和建設部頒發的（gf—91—0201）《建設工程施工合同示範文本》，並結合深圳市有關規定以及本工程的具體情景，簽訂本合同。

第一條 工程項目

1。1工程名稱：________________________

工程地點： ________________________

工程資料：道路________m2、人行道________m2、排水管邊：規格________m、橋樑：部位_______________m2。

承包範圍：________________________

1。2工期

（1）按定標（或議標、或約定）規定工期 （日曆）天。

（2）開工日期：_______年______月______日

竣工日期：_______年______月______日

1。3質量等級：____________________________________

1。4合同價款：____________________________________

按定標價（或協商價）含____________費用，工程造價爲人民幣（_______幣）_________元。

全部工程等價按下列規定計算：

第二條 甲方工程

2。1開工前_______天辦妥建設許可證，開工證和施工臨時用地，佔用道路等合法手續；

2。2開工前_______天將水準點、座標控制點以書面形式提交乙方，並於現場交驗；

2。3開工前_______天向乙方供給施工場地工程地質、地下管網線路資料、保證數據真實準確；

2。4合同簽訂後_______天內組織乙方和設計、監視等單位進行圖紙會審、設計交底，做好會審、交底紀要，並按圖紙的份數發給乙方。

2。5協調處理施工現場及周圍地下管線和臨近建築物的保護，並承擔有關費用。

第三條 甲方駐工地代表

3。1甲方任命駐工地現場總代表及其委託的代理人，必須由具備相關專業知識的技術人員擔任地，若甲方代表易人，須提前七天通知乙方，其後任必須全面繼續承擔前任應負的職責。

3。2甲方代表或其代理人的指令、通知須經其本人簽署並以書面形式遞交乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名，收到時光後生效。

3。3甲方駐工地代表及委派人員名單：________________________________

3。4委託____________監理公司進行工程監理，監理公司任命____________爲監理工程師，其職責在監理合同中應明確，並將合同副本交乙方_________份。

第四條 乙方工作

4。1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案或編制施工組織設計，施工總進度計劃，並送交甲方代表；

4。2嚴格執行施工規範，安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算；

4。3作好施工記錄、隱蔽工程記錄、彙集施工技術資料作交工文件移交甲方；

4。4作好施工組織管理、維持現場整治，做到工完場清、道路暢通，到達創立衛生城市標準；

4。5工程竣工未交給甲方之前，乙方負責保護、乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復，甲方提前使用後發生的修理費由甲方承擔。

4。6竣工後規定的保修期內，由於施工原因造成的質量問題，乙方於接到甲方通知的___天內無條件保修。屬設計或甲方使用及其它原因造成工程質量問題，乙方可給予返修，但返修費用由甲方承擔；

4。7施工中發生的一切安全事故，除甲方人員自身職責外，均由乙方承擔全部職責，並立即報告甲方和建設主管部門。

第五條 乙方駐工地代表

5。1乙方任命的駐工地的總負責人或總代表，應書面通知甲方，若乙方代表易人，須提前七天通知甲方，其後任必須全面繼續承擔前任應負的職責；

5。2乙方代表行使合同約定的權力、履行合同約定的職責，乙方的要求、通知，均以書面形式由乙方代表簽字後遞交甲方代表、甲方代表在回執上籤署 姓名和收到時光後生效。

第六條 工期提前

6。1工程若需提前竣工，雙方協商一致後簽訂提前竣工協議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批准。甲方在三天內給予批准，併爲趕工供給方便條件。提前竣工協議資料包括：提前的時光、乙方採取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等；

6。2乙方按合同規定的工期提前竣工，每提前________天，甲方獎給乙方_______元。

6。3無正當理由的工期拖延，每延期_______天，由乙方付給甲方罰金________元，罰金不超過合同總造價的________%。

第七條 工期順延

7。1以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延：

（1） 設計變更，工程量變化；

（2） 不可抗力：是指戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方職責造成的爆炸火災、水災，以及六級以上臺風、大雨、暴雨、地震等；

（3） 甲方代表藉故不簽證，影響下一工序的進度；

（4） 甲方資金不足，導致停工、窩工；

（5） 甲方不按合同規定預付備料款和工程進度款而影響施工進度；

（6） 甲方分包的工程，拖延了工程進度。

7。2上述情景發生後兩天內，乙方就延誤的資料和所以發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告後兩天內予以確認，答覆。

7。3非7。1列出各種原因，工程未按合同工期竣工，乙方承擔違約職責。

第八條 工程質量等級

8。1工程質量要求到達國家或專業的質量檢驗評定的_________標準。

8。2工程質量經驗收評定爲優良標準，並按合同工期竣工，甲方給乙方獎金________元。

8。3工程質量不貼合設計要求，質量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

8。4雙方對工程質量有爭議，由深圳市質量檢驗監督總站進行裁決，裁決費用及所以造成的經濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

第九條 合同價款及調整

9。1合同價款爲有條件之可調價款，有下列情景之一者可作調整：

（1） 甲方代表確認的設計變更、修改和施工現場簽證；

（2） 甲方代表籤認的工程量增減；

（3） 建設主管部門公佈的價格調整。

9。2上述情景發生後，由乙方編制調整預（結）算書送甲方審覈後，報送工程造價審查部門審定，確定合同價款的增減。

第十條 工程預付款及竣工結算

10。1合同生效後五天內，甲方付給預算價的_____%爲工程預付款，計人民幣___________萬元。

10。2乙方在向甲方遞交竣工驗收報告的同時，向甲方遞交竣工結算報告及完整的強算資料，甲方自簽收之日起十五天內將結算審覈完畢，並報送造價管理部門審定，審定後的結算書作爲雙方結算工程款的有效依據。

10。3甲、乙雙方在工程竣工驗收後一個月內辦理完畢工程結算手續。

10。4甲方未按合同約定將結算審覈完畢並報送造價管理部門審定，或在簽收審定書後十五天內不支付工程結算款，則從甲方簽收審定書後第十六日起，按施工企業向銀行計劃外貸款利率向乙方支付拖欠款額的利息，並承擔每日按拖欠總額的萬分之三的罰金。

第十一條 竣工驗收

11。1乙方認爲工程具備竣工驗收條件後，應於竣工驗收前十五天向甲方供給完整竣工資料（一式______份）和竣工驗收報告。甲方代表收到報告後十五天內組織有關部門驗收，並在驗收後五天內提出修改意見，乙方按修改意見修改，並承擔由乙方原因造成修改的費用。

11。2甲方收到乙方竣工驗收報告後十五天內無正當理由不組織驗收或五天內不予批准且不能提出修改意見，則視爲竣工驗收報告已被批准，即可辦理結算手續。11。3竣工日期的認定：竣工日期爲乙方遞交竣工驗收報告中的日期，若要修改才能到達竣工要求的，應爲修改後乙方重新遞交竣工驗收報告的日期。

11。4甲方未按約定日期組織驗收，應從約定期限最終一天的次日起承擔工程保管費用，工程保管費、每一天按承包工程造價的萬分之八計醛

11。5經驗收貼合國家質量標準，自驗收完畢起五天內，乙方向甲方移交完畢，若甲方未按時接管而導致已驗收工程損壞，造成經濟損失，由甲方承擔，驗收完畢若乙方在五天內未向甲方移交完畢（特殊情景除外）由此造成甲方的經濟損失，概由乙方承擔。

11。6工程未經驗收，甲方擅自動用或提前使用，則自甲方動用（或使用）之日即爲工程竣工日期，由此而發生的安全、質量職責問題及經濟支出或損失，概由甲方承擔。

11。7工程竣工驗收貼合國家質量標準，乙方不得因經濟糾紛而拒絕交付。

第十二條 保 修

12。1保修期限：分別以每個單位工程竣工驗收後格及甲方在驗收證書籤字之日起計算，按國家規定的保修條款執行，瀝青砼路面及人行邊爲一年，水泥砼路面爲三年。

12。2保修職責範圍：除甲方使用過程人爲損壞，自然災害及人力不可抗力因素損壞外，凡屬乙方施工質量原因及驗收後移交前乙方保管不力造成工程範圍各部位損壞、脫落、開裂等，均屬乙方保修職責範圍。

12。3保修資料包括：合同價款（含補充合同價款）所包含的工程項目、設計變更、現場簽證或文字約定，雙方或多方會議紀要約定的全部資料。

12。4保修費用：從工程結算款中截留，即按合同總價款計算爲3%，若發生的累計保修費超過保修費總額，超過部分仍由乙方支付。

12。5保修期間：乙方應在接到甲方書面通知後，七天內派人修理，否則甲方可委託其他單位或人員修理，其費用在保修費內扣除，不足部分由乙方支持。

12。6保修期滿後二十天內，甲方將剩餘保修費和按保修期內銀行存款得率計算的利息一次付給乙方。

第十三條 爭 議

13。1履行合同過程中發生爭議，首先本着友好態度協商解決，若經協商仍不能解決，經雙方同意可選擇下列一種方式解決：

1、 向市各級建設主管部門或其授權的造價管理部門申請調解；

2、 向深圳仲裁委員會申請仲裁；

3、 向人民法院起訴。

13。2選擇上述第一種方式解決爭議雙方理解調解結果，應在調解結果作出後七天內執行，若對調解結果不能理解，或由於一方不執行調解結果等原因使調解結果無法執行，任何一方可在調解結果作出七天後請當地有管轄權的經濟合同仲裁機關仲裁或直接向人民法院起訴。

第十四條 違 約

14。1違約的處理：合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經濟損失，概由違約方承擔賠償、違約造成工期延誤職責分擔：甲方違約、工期相應順延；乙方違約，工期不得順延。

14。2違約金的標準：合同履行中任何一方無正當理由而單方提出終止合同，均屬單方毀約，毀約方除承擔賠償所以造成對方的全部經濟損失外，還必須向對方支付合同價款_______%的違約金。

14。3賠償經濟損失的範圍：

（1） 甲方代表不按合同約定發出必要通知、確認、批准，不按合同約定履行自我的各項義務，支付款項及發生其他使合同無法履行的行爲而導致乙方經濟損失。

（2） 乙方不按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規範的要求或發生其它使合同無法履行的行爲導致甲方經濟損失。

14。4損失的計算方法：實際直接損失加實際間接損失，再加上以經辦銀行計劃外貸款利率計算的利息。

14。5除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔前述違約職責後仍必須繼續履行合同。

14。6因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，須提前十天通知違約方並簽訂中止或解除原合同的協議書，報原合同審查（或簽證）部門審查後方可中止或解除合同，違約職責由違約方承擔。

14。7因乙方原因中止合同時，甲方有權決定是否理解與本工程有關屬乙方在現場一切設施、材料、設備和器件的權利。

第十五條 安全施工

15。1乙方應按安全施工有關規定，採取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，承擔由於自身安全措施不力造成事故的職責和發生的費用。

15。2若發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即報告建設主管部門並通知甲方代表。甲方爲搶救供給必要條件，發生的費用由職責方承擔。

15。3乙方在動力設備、高壓線路、地下管道附近及交通要道施工之前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批准後實施。其防護費用由甲方承擔。

第十六條 不可抗力

16。1不可抗力原因和因素的認定標準：

（1） 六度以上的地震；

（2） 六級以上的持續一天台風；

（3） 30mm以上的持續24小時的大雨、暴雨；

（4） _______年以上未發生過，接近或到達人體體溫持續二天的高溫天氣；

（5） 自然原因發生的火災；

（6） 其它不可抗力原因（包括因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或非甲乙方職責造成的爆炸等）。

16。2上述不可抗力因素出現，乙方應立即採取措施並向甲方報告損失情景和清理、修復的費用，若災害呈間歇形式發生，乙方應每隔三天向甲方報告一次災害情景，直到災害結束。甲方應對災情處理供給必須條件。

16。3因16。1所列災害發生的費用由雙方分別承擔。

（1） 工程本身的損害由甲方承擔。

（2） 人員傷亡由其所屬單位負責並承擔相應費用；

（3） 造成施工現場乙方臨時設施損壞和修復費用，由甲方承擔；

（4） 乙方設備、機械、車輛等現場施工用具及人員停、窩工、機械、設備停置損失，由乙方承擔；

（5） 清理、修理工作的職責與費用承擔，雙方另籤補充協議。

第十七條 合同的生效與終止

本合同自甲、乙雙方法人代表或其委託代理人簽字並加蓋法人印章，送深圳市建設工程造價管理站或深圳市城市管理辦公室審查後生效。至辦完工程驗收交接和竣工結算後，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止。保修期滿後，有關保修條款終止。

第十八條 合同份數

本合同正本一式兩份，由甲、乙雙方各持一份。副本一式_____份，甲、乙雙方各持_____份，建設主管部門，建設工程造價管理站，經辦銀行一份。均具同等效力。

發包方（公章）承包方（公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

郵政編碼：郵政編碼：

合同訂立時光： 年 月 日

合同簽字地點：

審查意見：

經辦人：

審查機關（公章）

日期

篇5：維修合同

甲方(以下簡稱甲方)：

乙方(以下簡稱乙方)：

經甲、乙雙方協商一致，甲方將穆棱市八面通鎮溫馨家園小區住宅樓北樓下水管道維修工程承包給乙方，具體事宜如下：

一、工程範圍：甲方小區住宅樓北樓污水管道維修。

二、承包方式：甲方以包工包料形式承包給乙方。

三、工程要求：乙方負責甲方小區北樓住宅樓1-5單元所有壞損污水管道的維修，保證各單元污水總管道與院內過水井通暢;疏通院內屬於北樓的各過水井，保證過水井之間通暢;排除北樓地溝內淤堵的污物，維修地溝內壞損並影響排污的管道。乙方負責溝渠開挖，購買工程所有材料，保證材料質量，工程完工後所有開挖地面回填完整。

四、以上工程總計價款8000元，工程結束驗收合格後，由甲方一次性支付乙方。

五、工程總工期 2 天，從2014年10月7日至2014年10月8日，乙方須保證按期完工。

六、其他要求：乙方在施工期間須禮貌施工，設臵安全 設施，因施工發生的一切安全事故職責由乙方負責。

七、工程質量保修期1年，保修期間因工程質量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等問題，乙方負責無條件免費維修。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

九、本合同從簽訂之日起生效。

甲方：簽章：日期：

乙方: 簽章： 日期

篇6：維修合同

甲方：_______（以下簡稱甲方）

乙方：_______（以下簡稱乙方）

乙方有_______電腦一臺，經雙方協商，現乙方願意將此電腦交給甲方做_______維修保養服務，並達

如下維修服務條款：

一、維護範圍及資料：

⑴電腦硬件故障維護 (電腦主機、顯示器等，屬於硬故障需更換費用另收取) 。

⑵電腦軟件故障維護（包括系統安裝，系統還原，系統更新，定期檢查，常用軟件安裝）。

⑶電腦外設故障維護（打印機，掃描儀等）。

⑷局域網故障維護(對現有公司內部局域網絡維護、測試，保證內部網絡通訊正常) 。

二、維護方式：

⑴上門維護：在接到乙方的電話或其它方式通知後，甲方必須在2小時內到達合同約定的地點進行維護，特殊情景甲乙雙方應尊重當時事實的情景電話商定，一般最遲在第二個工作日進行上門維護。

⑵每月次定期探訪維護系統(雙方約定時光)，對用戶的系統進行優化配置、調試好應用軟件及相關硬件設備，使系統到達更高使用效率。

三、協議期限：本協議的有限期爲_______年，從_______年____月____日起至______年___月___日止。

四、付款方式：本協議實行先付費後服務的方式，即簽訂本協議時乙方應一次性付清本期維修服務費_______元。（注：晉城城區、高平上門服務費30元，非晉城城區、高平區域在付清當次的上門維修服務費還需付清上門服務地域補償費10元）

五、雙方權利和義務。

⑴甲方的工作時光爲每一天的工作時光從早上9：00至晚上21：00（節假日同）甲方在維護期限的工作時光內必須盡職盡責爲乙方供給電腦維護項目裏的服務資料，乙方要求服務的聯繫方式爲電話聯繫或網上留言，乙方發出維護請求後，甲方一般在2時內到達合同約定的地點進行維護。網上留言一般在第一個工作日內響應服務，如有特殊意外，雙方調解處理。

⑶甲方在爲乙方硬件維護的過程當中，如碰到硬件壽命終止或無法維修時，由乙方自出更換新配件或是可用配件費用(其中更換零配件負責安裝費用屬於免收範圍)。如乙方被維修的配件爲甲方所供給，則根據產品正規保修細則履行。

⑷甲方在爲乙方更新系統、常用軟件、局域網服務的過程當中如碰到必須購買必要特殊的工具或軟件，其費用由乙方支付。

六、合同未盡事宜，由甲乙雙方另議。

本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方蓋章或簽名並付清本期維修服務費後立即生效，到協議期滿時自然終止並失效，每份均具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。

甲方（簽名或蓋章）：__乙方（簽字或蓋章）：_______

_______年___月___日

篇7：維修合同

建築維修施工合同

合同編號：

甲方：(以下簡稱甲方) 乙方：(以下簡稱乙方)

經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方房屋維修工作，雙方本着平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情景，依據《合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：

第1條 工程概況

1。1工程名稱： 房屋維修工程

1。2工程範圍：

1。3工 期： 至，共計 天。

1。4質量標準：到達按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。

1。5合同價款：預算價格（大寫），￥ ，包工包料。因設計變更或甲方根據需要要求進行變更，合同價款可作相應的調整，變更按實際增減工程量雙方協商解決，並按發包人供給的增減工程量預算爲依據進行價款調整。但在工程竣工驗收合格後辦理結算時一次性調整。

1。6工程施工完畢經雙方驗收合格後，甲方在一週內一次性支付工程總款的% 。 預留%的工程質保金。一年質保期滿後支付。

第2條 甲方權利義務

2。1甲方應進取支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。

2。2對乙方分包經營中的施工質量、工程進度、安全生產、禮貌、環保施工等有協調、監督、檢查權利，並與甲方簽訂相關的安全、技術協議。

2。3乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情景，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。

第3條 乙方權利義務

3。1負責工程項目正式開工前的一切準備工作

3。2乙方應按照現場禮貌施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

3。3乙方在現場施工應理解甲方及甲方委託施工的項目部施工人員的監督和管理，進取配合現場其他施工隊伍的施工。

第4條 工程質量、安全及禮貌、

環保施工

4。1乙方應按國家及行業規範要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量職責制，確保實現施工合同和甲方要求的質量目標。

4。2安全生產、禮貌施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，並承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全職責。乙方需理解甲方現場的安全禮貌生產考覈，相關考覈金額作爲違約職責處理。

第5條工程質量及驗收

5。1本工程以《建築裝飾裝修工程質量及驗收規範》等國家制訂的施工以及驗收規範和甲方驗收約定文件與設計要求爲質量評定驗收標準，甲乙雙方如遇對質量要求和技術指標標準有相互牴觸或異議的事項，由甲方在驗收約定文件中有關質量要求和技術指標比較優勝的原則選擇確定該項的約定標準。

5。2由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5。3工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，並辦理驗收、稱交手續。如甲方在規定時光內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

第6條 爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自我的的各項義務應承擔各自的違約職責按國家有關規定辦理。

第7條 附則

7。1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議

7。2本合同經雙方代表簽字、蓋章後生效。本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份。

甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

代表： 代表：

合同訂立時光： 年 月 日

篇8：維修合同

甲方：a公司

乙方：北京市xx裝潢公司

鑑於乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已於年月日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

1。本工程保修期爲一年，自年月日起至年月日止。

2。乙方在保修期內工作範圍爲：

就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明爲準)的損壞或質量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的損壞及其他質量問題。屬於甲方使用不當造成的損壞除外。

3。目前工程已存在的問題及乙方職責：

3。1花崗岩地面有5塊有13空鼓，1塊4cm缺角，1塊13斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗岩出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

3。2護牆板的板面目前變形較重，乙方應於年月份前進行更換或整修。

3。3木門現已變形，乙方應於年月份前進行整修。

3。4壁紙卷邊，乙方應於年月份前進行整修。

3。5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應於年月份前新購反水彎並進行更換。

3。6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4。乙方工作方式

在甲方發現工程出現質量問題並電話或傳真通知乙方後7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5。法律職責

乙方在接到甲方通知後無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可採取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6。結算

保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時並令甲方滿意，保修期結束後七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束後，若甲方感到滿意，能夠結算)。

7。本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：a公司乙方：北京xx裝潢公司

代表：代表：

篇9：維修合同

維 修 合 同 書

委託方（甲方）：

承接方（乙方）：

甲乙雙方經一致協商，甲方決定委託乙方維修。爲保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽定本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：

2、施工資料：嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《 》明細表完成所有施工資料。

3、委託方式：

4、年年日完工（工程總天數：。

第二條：工程價款

工程款爲元 ￥，詳見《 》。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備，產品質量由甲方自負，

施工質量由乙方負責。

第四條：材料供應

1、甲方所供給的材料均用於本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。

2、乙方供給的材料、設備如不貼合質量要求，或規格差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。乙方供給的涉及品牌、等級等的主要材料，需甲方現場驗收。

3、甲方負責採購供應的材料、設備，應當是貼合設計要求的合格產品，並應按時供應現場。

第五條：付款方式

1、合同一經簽訂，工程完成驗收合格後，一次性支付全部工程款。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同，並由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款，完工後立即結清。

3、甲方未按合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。

第六條：工程工期

1、如果因乙方原因而延遲工期，每日按工程價款額的%作爲違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完爲止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款額的 ‰作爲誤工費支付給乙方。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格或者不能及時供給到位而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔；由乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不統一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，儘快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工資料而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔職責，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工資料所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負職責。

第七條：工程驗收

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收，逾期視爲甲方自動放下權利並視爲驗收合格，如有問題，甲方自負職責。

3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期，並承擔乙方看管費和相關費用。

第八條：違約職責及安全職責

合同行效後，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的的%作爲違約金支付給對方。因擅自解除合同，和對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現任何安全負責事故，均與甲方無關，乙方在施工過程中產生的垃圾或雜物必須按物業管理要求及時清除。

第九條：合同生效

1、本合同和合同附件經雙方蓋章，簽字後生效。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

20 年 月 日

篇10：維修合同

合同編號：_________

甲方（定作人）：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

乙方（承攬人）：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

職務：_________

委託代理人：_________

身份證號碼：_________

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯繫人：_________

電話：_________

傳真：_________

帳號：_________

電子信箱：_________

雙方本着互惠互利的原則，經過友好協商簽定以下_________修繕協議：

第一條修繕修理項目、數量、報酬

（注：空格如不夠用，能夠另接）

第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條材料

（注：空格如不夠用，能夠另接）

第五條檢驗

1、定作人檢驗承攬人供給材料的標準：_________、方法：_________、時光：_________、地點：_________

2、承攬人檢驗定作人供給材料的標準：_________、方法：_________、時光：_________、地點：_________

第六條修繕修理時光

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

第七條質量要求

修繕修理項目應貼合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：_________

第八條資料供給

1、定作人於_________時光，以_________的方式向承攬人供給以下技術資料、圖紙：_________。

2、承攬人發現定作人供給的圖紙、技術要求不合理的，應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。

第九條轉包

1、定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；能夠交由第三人完成的工作包括：_________。

2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3、雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

4、承攬人能夠將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第十條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：

1、雙方同意在本合同執行過程中瞭解到的與雙方有關的資料及數據或信息確認爲機密。

2、雙方負責確保其僱員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。

3、定作人對其專有機密信息自行負責。

第十一條中途變更的後果

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十二條協助

1、承攬工作中定作人應對承攬人供給以下協助：_________，並滿足以下要求：_________。

2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人能夠催告定作人在_________天內履行協助義務，並能夠順延履行期限。

3、定作人逾期不履行協助義務的，承攬人能夠解除合同。

第十三條監督

承攬人在工作期間，應當理解定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十四條保管義務

承攬人應當妥善保管定作人供給的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償職責。

第十五條更換部件：

1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。

2、定作人爲承攬人供給的更換部件必須保證爲與設備同品牌原裝部件，如有特殊情景，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務供給部件的報價，供定作人蔘考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修（服務）中心供給的部件價格。定作人能夠在經承攬人書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。

4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

第十六條交付

修繕修理項目完工後，交付時光：_________，交付方式：_________，交付地點：_________。

第十七條驗收

1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

2、修繕修理項目檢驗標準依據_________，具體驗收時光爲：_________

第十八條修繕費用

本次修繕的費用爲_________元，定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款（大寫）_________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。

第十九條結算方式

報酬與材料費的結算方式爲：_________

第二十條保修

設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人供給_________個月的保修。

但下列情景不屬保修範圍：

1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；

2、使用假冒或僞劣消耗材料造成的故障和損傷；

3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；

4、因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情景時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成爲合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由職責方承擔。

第二十二條合同的終止

如果發生下列情景，各方有權單方面立即終止本協議。

1、在沒有特殊原因的情景下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

2、未經定作人同意而私自更換部件。

3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌／或假冒僞劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

第二十三條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十四條聲明及保證

定作人：

1、定作人保證其有權簽署並有本事履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

承攬人：

1、承攬人保證其有權簽署並有本事履行本合同。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

第二十五條通知

1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：_________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關職責。

第二十六條爭議的處理

1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十七條不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時光內經過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方供給關於此種不可抗力事件及其持續時光的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成爲不可能或不實際的一方，有職責盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3、不可抗力事件發生時，雙方應立即經過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的本事，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須爲此承擔職責。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除職責。

4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成爲不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）動亂、罷工，政府行爲或法律規定等。

第二十八條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款資料不明確，合同雙方當事人能夠根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的資料，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十九條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方能夠達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第三十條合同的效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

有效期爲_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

定作人（蓋章）：_________承攬人（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

委託代理人（簽字）：_________委託代理人（簽字）：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

【小編簡評】

維修合同 優選(模版10份)如果還不能滿足你的要求，請在本站搜索更多其他維修合同範文。

【網友評價】

用詞鏗鏘有力。