維修合同範本
第一篇:維修合同
維修合同
備戰庫:簡稱(甲方)
劉本李:簡稱(乙方)
經甲乙雙方共同商議,甲方同意將家屬院樓維修工程在平等自願的基礎上,同意大包於乙方。
一、 臨街外牆樓頂層外維修、屋頂防水維修。
二、 造價完工結算
三、 質量要求合格
四、 付款方式:完工一次性付清
五、 甲方責任:負責現場工程質量安全及協調。
六、 乙方負責:負責人員安排及材料進入場地和安
全。
七、 安全事故:在施工過程中發生任何不安全事故,
及過往人身事故,由乙方全部負責,甲方概不付一切責任。
八、 糾紛由合同仲裁委員會及人民法院、
九、 本合同一式三分,與簽定日期起有法律效益。
甲方:聯繫電話:
乙方:聯繫電話:
年月日
第二篇:維修合同
合同編號:_________
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委託代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
乙方(承攬人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委託代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________雙方本着互惠互利的原則,通過友好協商簽定以下_________修繕協議:
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
┌─────────┬────┬──────┬─────┐
│修繕修理項目及內容│計量單位│數量或工作量│ 報酬│
│││├──┬──┤
││││單價│金額│
├─────────┼────┼──────┼──┼──┤
││││││
├─────────┼────┼──────┼──┼──┤
││││││
├─────────┼────┼──────┼──┼──┤
││││││
├─────────┴────┴──────┴──┴──┤
│合計人民幣金額(大寫):│
└───────────────────────────┘
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條 材料
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│材料│商標│生產│規格│計量│數量│質量│提供│交付│消耗│單價│價款│
│名稱││廠家│型號│單位│││人 │日期│定額│││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││││
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││││
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:_________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準:_________、方法:_________、時間:_________、地點:_________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求,具體的技術標準、質量要求包括:_________
第八條 資料提供
1、定作人於_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:_________。
2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在_________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_________日內答覆。
第九條 轉包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批准後,僱傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守祕密,未經定作人許可,不得留存複製品或者技術資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執行過程中瞭解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認爲機密。
2、雙方負責確保其僱員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:_________,並滿足以下要求:_________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務,並可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2、定作人爲承攬人提供的更換部件必須保證爲與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人蔘考確認,報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工後,交付時間:_________,交付方式:_________,交付地點:_________。
第十七條 驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據_________,具體驗收時間爲:_________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用爲_________元,定作人在_________年_________月_________日前向承攬人預付材料款(大寫)_________元,在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式爲:_________
第二十條 保修
設備修復後,對於該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或僞劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成爲合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒僞劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,並免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
承攬人:
1、承攬人保證其有權簽署並有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。
第二十五條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成爲不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須爲此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本合同簽訂日之後出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成爲不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行爲或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相牴觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均爲本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期爲_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):_________承攬人(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________委託代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
第三篇:維修合同
維修合同
甲方;大連****餐飲管理有限公司
乙方;
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,甲方在沙河區中山區所有灑店製冷制熱設備的維修維護項目,本着雙方自願、公平、互惠互利的原則,共同發展的原則,經友好協商,爲保證雙方的權益,達成以下協議。
一;合同維修期限;
2014年__月__日至2014年__月__日綜止.
二;合同內容及範圍:
1.協議範圍:甲方所有制冷制熱設備。
2.工作內容:甲方所有設備的日常點檢、維護保養、調試、突發故障維修、儀表調校、設備改造等工作。
3.補充說明:甲方若在合同期內增加設備,仍屬本合同範圍。
三;甲方的權利和義務:
1.甲方有義務對乙方工作人員進行安全作業教育。
2.甲方承擔設備在維修協議期內的各種材料(20元)以上費用。20以下的配件由乙方提供,
3.甲方有義務及時支付本協議規定的維護費用。
四. 乙方的權利和義務:
1.乙方有責任認真遵守國家法律法規和甲方的各項規章制度。如乙方在合同期內因違反國家法律法規和甲方的規章制度給甲方造成任何經濟損失,將由乙方進行賠償。
2.乙方應具備良好的的職業道德和專業技能,應具有國家相關部門頒發的、有效證件;並做到持證上崗。
3、乙方在接甲方報修電話後,市內2小時須到現場維修處理,如乙方在接電話2小時後未到現場,甲方有權聘請其它專業人員進行維修,維修所產生的費用由乙方承擔,在合同的尾款里扣出。
4.乙方因工作失誤(技能欠缺、維修遲緩或誤操作所引起事故擴大)對甲方造成的經濟損失。由乙方負責承擔全部賠償。
5. 從合同生效日起,乙方須按照甲方要求保證甲方設備24小時正常運轉。
8.乙方在維修維護過程中出現安全事故,包括傷亡事故均由乙方自負,甲方不承擔任何責任。
五;費用支付方法:
1、******旗下分店的製冷制熱設備維修維護費半年共陸仟元(6000).
2、簽訂合同日起,甲方首付乙方現金叄仟元整(3000)
3、維修尾款,合同終止日甲方付乙方維修佘款叄仟元整(3000).
六;違約責任和爭議解決:
1.甲乙雙方必須認真履行本協議下的權利和義務,否則,構成違約,由違約方承擔違約責任。
2.如由甲方支付不及時,從逾期之日起,按欠付金額的萬分之五向乙方支付滯納金。如乙方不能及時進行設備檢查和維修保養,甲方將從費用中扣罰所採用的措施費用。
3.如因違約等事宜發生爭議,雙方協商解決。本協議一式2份,雙方各執1份。自協議簽訂之日起生效。如有未盡事宜,甲乙雙方另行協商後,作出補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表簽字:代表簽字:
日期:年月日日期:年月日
第四篇:維修合同
長坪希望國小校園維修施工協議書(合同書)
甲方:長坪希望國小
乙方:
爲了美化校園,在壩黃政府的支助下,決定對校園進行施工維修,爲了保證施工質量,保證施工的進度,確保施工過程的人員安全,經甲、乙雙方共同商議達成以下協議:
1、工程範圍:五六年級教室及走廊硬化、教學樓前小操場硬化、水池至廁所硬化、花壇修補一處、廚房右側。
2、工程金額:陸仟肆佰貳拾元(6420.00元)
3、甲方的責任:
①甲方保證乙方在施工過程中的用電,提供一定服務。
②保證乙方的施工方便。
4、乙方的責任:
(1)乙方施工必須服從甲方的監督。
(2)必須保證施工的進度,依據甲方的要求在規定的時間內交付工程。
(3)工程的質量必須按照甲方的要求,保質保量。
(4)施工過程必須保證人員安全,若在施工過程中出現不安全的事故責任全部由乙方承擔。
(5)施工造成的垃圾必須由乙方清理。
5、付款辦法:
工程峻工驗收後無質量問題10 月底方可付款。
6、合同中未盡事誼,甲、乙雙方共同協商解決。
甲方:(簽章)法人: 乙方:(簽章)法人:
第五篇:維修合同範本
維修合 同
維 修 合 同 書
委託方(甲方):
承接方(乙方):
甲乙雙方經一致協商,甲方決定委託乙方維修。爲保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽定本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、施工內容:嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《》明細表完成所有施工內容。
3、委託方式:
4、年年日完工(工程總天數:。
第二條:工程價款
工程款爲元(¥,詳見《》。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,
施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、甲方所提供的材料均用於本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料,需甲方現場驗收。
3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應現場。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,工程完成驗收合格後,一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同,並由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款,完工後立即結清。
3、甲方未按合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期,每日按工程價款額的%作爲違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完爲止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款額的‰作爲誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格或者不能及
時提供到位而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔;由乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不統一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視爲甲方自動放棄權利並視爲驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期,並承擔乙方看管費和相關費用。
第八條:違約責任及安全責任
合同行效後,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的的%作爲違約金支付給對方。因擅自解除合同,和對
方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現任何安全負責事故,均與甲方無關,乙方在施工過程中產生的垃圾或雜物必須按物業管理要求及時清除。
第九條:合同生效
1、本合同和合同附件經雙方蓋章,簽字後生效。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):乙方(簽章):
年
月日
-
車輛轉讓協議書精彩多篇
車輛轉讓協議書篇一甲方:乙方:甲方願把[]培訓網上所有廣告經營權授於乙方,乙方也原意接受[]培訓網廣告經營權因此,考慮到上述情況,雙方特簽署合同和協議,並出於其它方面的考慮一致同意合同和協議應當寫得周到細緻,雙方達成的協議如下:第一條專署權利甲方願意授權乙方獨...
-
委託合同多篇
委託合同篇一甲方:_________________乙方:_________________甲、乙雙方經協商達成以下合同:1、甲方委託乙方代理(請在序號前打√)a.高新技術企業資格認定;代理費_________元人民幣b.內資企業工商登記註冊;代理費_________元人民幣c.稅務登記等手續(包括:組織機構代碼、...
-
簡單店面租賃合同通用多篇
商鋪租賃合同協議篇一出租方:________________________(以下簡稱甲方)承租方:________________________(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上,經協商一致,就乙方承租甲方可依法出租的...
-
汽車掛靠協議書(新版多篇)
車輛掛靠協議書優選篇一甲方:乙方:爲了適應運輸管理的需要,甲方同意乙方的車輛掛靠加入到甲方,以甲方的名義經營,在自願、平等、協商一致的基礎上,雙方簽訂本協議。一、掛靠車輛1、乙方車牌號碼爲:,發動機號爲:,車架號爲:。車輛掛靠在甲方,以甲方名義經營,2、乙方系該掛靠車...