做樣品合同多篇

做樣品合同篇1

出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

買受人：__________________(以下簡稱乙方)

茲爲訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應於_____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，於甲方交貨同時悉數付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或藉故解除合同。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份爲憑。

出賣人(甲方)：__________________

買受人(乙方)：__________________

_____年____月____日

做樣品合同篇2

出賣方（以下簡稱甲方）： 買受方（以下簡稱乙方）： 身份證號： 通訊地址：，聯繫電話：

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方 肉牛等事宜，訂立本合同。

第一條 標的物： 產地 性別 顏色 品種的牛 頭。

第二條 價款： 乙方購買該牛的總價款爲人民幣 元（人民幣大寫 萬元整），本合同簽訂當日交付定金元，剩餘款項乙方於________年月____日一次性付清。

第三條 質量 甲方持有 獸醫站爲該肉牛出具的當年檢疫合格證明文件。

第四條交付： 甲方定於________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方，乙方若不按本合同

第二條的約定時間付款，甲方可按 乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間，若乙方遲延付款達天，甲方可拒絕交付肉牛。 乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件，如有異議，須當場提出，若當場未提，把肉牛提走的，視爲肉牛合格。 肉牛的交付地點爲： 交付方式：乙方自提。

第五條 稅費負擔： 買賣過程中產生的所有稅費均由乙方承擔。

第六條 費用負擔： 本合同簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔，與乙方無關。肉牛交付之後的相關費用由乙方承擔。

第七條 雙方權利義務：

1、乙方需按照合同約定的時間按期足額向甲方交納購牛款；

2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明文件的原件交給乙方。

第八條 違約責任：

1、若乙方單方解除本合同，則甲方不退還定金；

2、若乙方遲延付款達____日，按 元日向甲方支付違約金。

3、乙方逾期提牛，按 元日向甲方支付肉牛保管費，在此期間的風險由乙方自行承擔。

第九條 合同的解除：

1、雙方協商一致；

2、乙方遲延付款達天，甲方可單方解除本合同。

第十條 補充條款： 未盡事宜，雙方可友好協商簽訂補充協議，補充協議與正文條款不相一致的，以補充協議爲準。

第十一條 爭議解決條款：甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決。協商不能解決的，由甲方所在地人民法院管轄。

第十二條 本合同共三頁，一式 份，具有同等效力，甲、乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（出賣人）： 乙方（買受人）：

________年____月____日年____月____日 簽訂時間：

做樣品合同篇3

上訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

法定代表人李英寬，董事長兼總經理。

委託代理人湯濤，河北科力空調工程有限公司職員。

被上訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

法定代表人吳山永，董事長。

委託代理人安亞利，北京日月房地產開發有限公司職員。

上訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被上訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(xx)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院於xx年12月29日受理後，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，於xx年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

科力空調公司在一審中起訴稱：xx年9月13日，科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款爲： 21 000元。當時雙方約定：科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，並承擔訴訟費。

日月房地產公司在一審中答辯稱：日月房地產公司先後付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款，科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。儘管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是，科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明：xx年9月13日，科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自xx年9月6日至xx年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場後進行安裝，後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月後付35%，餘下滿1年付清。合同簽訂後，日月房地產公司給付科力空調公司4200元。xx年底，科力空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

一審法院判決認定：科力空調公司、日月房地產公司在xx年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是科力空調公司、日月房地產公司自願協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定爲有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調公司、日月房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。日月房地產公司提出“先後付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見，對於日月房地產公司給付科力空調公司4200元，科力空調公司予以認可。對於日月房地產公司給付科力空調公司16 800元，科力空調公司予以否認，且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款，對此該院不予採信。關於訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間爲2年。按照雙方合同約定和科力空調公司供貨時間，日月房地產公司向科力空調公司付清餘款的最遲時間是xx年4月底。此時，科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而科力空調公司於xx年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“合同有效期到xx年9月16日，xx年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予採納。理由是：合同有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在xx年底科力空調公司向日月房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此後雙方就再沒有過依據該合同的買賣關係。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在xx年底已安裝完畢。故日月房地產公司關於科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。

科力空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調公司在合同有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利於日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實，有科力空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認爲，科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予採信。依據該合同約定的付款比例及時間，日月房地產公司最遲的付款時間應在xx年4月，科力空調公司xx年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關於其在合同有效期內主張權利，並未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關係。該合同約定的有效期限內，雙方只在xx年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調公司關於其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理並無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。

一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

本判決爲終審判決。

做樣品合同篇4

樣品買賣，又稱貨樣買賣，是指當事人雙方約定一定的樣品，出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由於樣品買賣是在普通買賣關係中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保，因此，樣品買賣除適用普通買賣的規定外，還產生下列效力：

1、當事人應當封存樣品，並且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。

2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標的物與樣品相同，出賣人交付的標的物的質量仍然應當符合同種物的通常標準。

出賣人：__________________（以下簡稱甲方）

買受人：__________________（以下簡稱乙方）

茲爲訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：

第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應於_____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應於_____日前通知乙方延緩日期；乙方若不同意，可解除合同。

第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，於甲方交貨同時悉數付清。

如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。

甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或藉故解除合同。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份爲憑。

出賣人（甲方）：__________________

買受人（乙方）：__________________

_____年____月____日

做樣品合同篇5

甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________

乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________

甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本合同。

第一條 根據乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。於乙方支付本合同規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規定。關於本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。

第二條 本合同雙方議定的總金額爲_________d、（大寫：_________美元）該金額爲_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用，但總金額包括下列費用：

1、_________型氣墊船的價格；

2、_________型氣墊船的繫泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。

第三條

1、凡與履行本合同有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。

2、凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。

第四條 爲了保證甲方能夠連續進行生產，並履行合同規定的支付進度，乙方同意下列付條款中規定的義務。

1、本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；

2、本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日前支付總金額_________％的預付款、、d、_________（大寫：_________美元）；

3、

第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；

4、

第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；

5、

第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲於________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計、、d、_________（大寫：_________美元）；

6、每期付款乙方在二（2）周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________爲受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。

第五條

1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。

2、本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規定的義務之後，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執兩份，並由甲方申請辦理海關放行手續。此時，abc型氣墊船轉移至乙方，此後所發生的風險和費用由乙方負責。

第六條

1、本合同_________型氣墊船的船體，機電設備在正常運行和維修保養條件下，保證期爲十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。

2、在保證期內，凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷，甲方負責進行修理，或更換有缺陷部分。

3、甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞，均不負賠償責任。

第七條

1、雙方有義務對本合同保密，未經對方許可，不得將本合同內容泄露給

第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規定的產品和資料。

2、凡屬與本合同有關的通知和函電，應採用祕密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。

第八條

1、在本合同履行期間，雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。

2、本合同用英文書就正本兩份，各執一份。

3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。

4、本合同所有附件均爲本合同不可分割的組成部分。

甲方代表（簽字）：_________

乙方代表（簽字）：_________ _

_______年____月____日 ________年____月____日 附

做樣品合同篇6

甲方：______________

聯繫方式：______________

乙方：______________

聯繫方式：______________

爲保障商業巷步行街全體商戶的合法權益，減少裝修管理糾紛，在自願、平等、協商一致的基礎上，甲、乙雙方就力盟商業巷步行街商鋪裝修協議達成如下協議：

第一條裝修商鋪

本合同裝修場地位於青海省西寧市五四大街37號力盟商業巷步行街_____巷_____號樓_____號商鋪。

第二條裝修期限

裝修期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三條裝修押金

乙方進入場地裝修前，需向青海力盟海怡房地產開發有限公司財務部繳納裝修押金__________________(￥__________)。裝修完成後，經甲方書面確認無損壞商鋪環境、設施、設備等情形，在經消防等相關部門統一驗收合格後10日內退還裝修押金。

第四條雙方的權利和義務

1.甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審覈，乙方必須在得到甲方的書面批覆後方可進行裝修改造。

2.裝修期間所產生的水、電等各項費用由乙方自行承擔。

3.乙方在裝修改造過程中對商場及他人的人身、財產、設施、設備等造成損毀、損害的由乙方負全責並承擔所有賠償、維修費用，並對所有的安全事故承擔全部責任。

4.乙方所有裝修改造工程必須在裝修期限內完成，否則每逾期一日應支付違約金50元，逾期10日甲方有權終止合同並收回商鋪經營權。

5.乙方裝修改造商鋪時禁止下列行爲：

(1)擅自變動建築主體和承重結構;

(2)在承重牆上剔槽、鑽孔、擴大原有的門窗尺寸，拆除磚、混凝土牆體;

(3)損壞房屋原有的節能設施，降低節能效果;

(4)改變建築配套設施的使用功能;

(5)搭建建築物、構築物、改變商鋪外立面;

(6)在房屋外牆加設檐篷、煙囪、天線、廣告、招牌等物件;

(7)堵礙商場內所有內場邊廳窗戶;

(8)其他影響建築桔構和使用安全的行爲。如有違反，嚴格按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。乙方須做整改並恢復原狀，對未整改商戶視情節程度收回商鋪經營權。

6.乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經甲方審覈通過，如擅自施工則按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。

7.乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須按指定地點堆放且須袋裝化，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。垃圾、廢料由甲方指定物業公司統一清運，清運費用由乙方承擔。

8、乙方在提出裝修方案時必須符合甲方制定的《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》，同時在裝修期間應支持和配合甲方的裝修管理工作。

9、乙方不得要求施工方進行違背相關規定的施工操作。

10、乙方應對日後由於裝修對其他住戶造成的影響和不良後果(包括電路問題，衛生間給排水的滲、漏、堵等)承擔一切相關責任。

11.乙方擅改暖氣管道，損壞暖氣管道後果自負，乙方應負責恢復原狀並賠償因此給甲方所造成的一切損失。

12.乙方在裝修中如發生損壞消防設施時，除應承擔相應的損失外，還應承擔由此引起的一切責任並承擔所有維修費用。

13.施工完畢後，施工隊和商戶共同向甲方書面申請驗收時，交回進場《力盟商業巷步行街商鋪裝修聯繫單》以及《裝修臨時入場證》，如丟失需承擔違約金50元(從裝修押金中扣除)。

第五條本協議一式三份，甲方兩份，乙方一份，具有同等法律效力，自簽字蓋章時起生效。

甲方：______________

乙方：______________

代表：______________

代表：______________

聯繫方式：______________

聯繫方式：______________

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

做樣品合同篇7

供方(甲方)：

通信地址： 電話： 傳真：

需方(乙方)：

通信地址：電話傳真：

甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方 產品，簽訂本合同，內容如下：

一、質量標準：乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

二、交貨時間、地點：甲方應在 年 月日前將產品送至乙方指定的送貨地 。

三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名 身份證號 ，聯繫電話 ；收貨人2姓名 身份證號 ，聯繫電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作爲雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後 日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視爲質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

四、付款時間、方式：乙方應在收貨後天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過 天未交付貨物，乙方有權解除本合同，並有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過 天未支付貨款，甲方有權解除本合同，並有權按合同約定追究乙方違約責任。

六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均爲法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

甲方（代表）： 乙方（代表）：

年月日 年月日

做樣品合同篇8

甲方（發包方）：_______________________________

乙方（承包方）：_______________________________

甲方委託乙方對甲方位於_____________________的店鋪進行裝修，雙方經協商並根據相關規定達成以下協議，以供雙方共同遵守。

一、裝修地點：_______________________________

二、裝修內容：_______________________________

三、裝修面積：_______________________________

四、裝修期限：自______年______月______日起至______年______月______日止，歷時______天。

五、裝修價款：店面裝修總價款人民幣______元。總價款包含設計費、材料款、人工費、施工清運費、裝卸費、稅費等全部費用。

六、付款方式：協議一經簽定甲方付給乙方______元，佔總價款的______%；裝修項目驗收完畢後甲方付給乙方______元，佔總價款的______%；項目驗收完畢後甲方付給乙方______元，佔總價款的______% 。

七、裝修條例

1.甲方有權對乙方提出的店鋪裝修改造方案進行審覈，乙方必須在得到甲方的書面批覆後方可進行裝修改造。

2.乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、範圍以及內容等詳盡信息。

3.裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

4.乙方在裝修改造過程中對店鋪及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責並承擔所有維修費用。

5.乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金（日租的兩倍）______元，租期不順延。

6.乙方需要改造店鋪（包括在場地內設置固定裝置），應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，並賠償因此給商廈所造成的損失。

7.乙方如需對店鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經相應的管理處審覈，並經書面回覆後嚴格按照《______市地區電氣安全工作規程》、《______地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，並承擔由此造成的一切費用和損失。

8、乙方對店鋪的裝修改造均不應對建築物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，並不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，並賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃乾淨，不得影響店鋪內的整體環境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

10、乙方不得在店鋪內的牆壁、地面鑽孔，不得在牆壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。

八、裝修驗收

1.店面裝修完畢後甲方對所用材料、施工質量、店面裝修的整體形象進行初步驗收，達不到合同要求或弄虛作假所造成的一切損失由乙方承擔。

2.甲方對店面初步驗收合格後，店面投入使用，在初步驗收合格後三個月內，出現任何問題的，乙方無條件維修，費用由乙方承擔。因乙方原因導致甲方損失的，乙方承擔全部責任。

九、其他

1.裝修時甲方應積極配合乙方並提供裝修中所用水電。因水電問題影響施工日期乙方不承擔任何損失。

2.乙方負責在裝修過程中的人員安全，承擔全部責任。

3.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。文書一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_________________________

代表人：_____________________________

乙方（蓋章）：_________________________

代表人：_____________________________

______年______月______日

______年______月______日