農村合作建房協議【多篇】

農村合作建房協議書 篇一

房主（甲方）：

承建方（乙方）：

甲方委託乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，爲明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；

一、私人住宅主體工程。

二、承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。

三、建房工期：建房工期爲60天，施工日期由簽訂合同之日算起。

四、工程價格：按平方米320元計算。

五、施工安全要求及質量問題責任：

1、乙方必須按照安全施工規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。

2、乙方要根據建築操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑樑斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。

六、工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行爲。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。

1、因停電、下雨等造成停工；

2、不可抗力；

3、甲方同意給予順延的其它情況。

七、付款方式：

1、乙方地基完工後，甲方將付清地基所用的費用，並預付工程款貳萬元整。

2、底層屋面完工後，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。

3、頂層屋面澆注完工後，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。

4、外牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。

5、內牆粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。

6、餘款待整個工程竣工後，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。

八、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。

甲方（簽名）：

乙方（簽名）：

日期：

農村合作建房協議書 篇二

甲方：

身份證號碼：

住址：

乙方：

身份證號碼：

住址：

丙方：

身份證號碼

住址：

甲、乙、丙三方就合作開發經友好協商，達成如下協議：

一、甲方將以甲方名義從平方米以下簡稱“該地塊”設房屋。

2：1的出資比例共同分30萬元，乙方出資人民幣 萬元，用於在該地塊建設房屋一棟，平方米，共 層（資金以乙、丙雙方實際投入爲。

號（賬號），由甲方妥善保管並全部用於房屋建設。

四、本協議簽訂之前，乙方已於20XX年3月式繳交給甲方，丙方已於20XX年3月 日以轉賬的。方式將貳萬元繳交給甲方。

五、三方同意指定甲方爲代表，負責房屋的建設、監工、購買建築材料、支付建設費用、辦理報建等相關事項。

六、房屋建築面積如需增加或者減少，甲方需徵求乙丙雙方的意見，

七、房屋建成後，甲、乙、丙三方對房屋所有權及其有關收益約定按份共有，具體份額爲：甲方擁有150乙、丙雙方按出資比例（即2：1）分割擁有。

甲方纔可簽訂。

分配，即甲方取得150雙方按出資比例予以分配。

20%，乙方獲得補償款總額的50%，30%。

返還給乙、丙雙方。

十二、本協議未盡事宜，由甲、乙、丙三方共同協商，並另行簽訂補充協議。

十三、本協議壹式叄份，甲、乙、丙三方各執壹份，均具同等法律效力。

十四、本協議經三方簽字後即生效。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

丙方：

日期：

農村合夥建房協議書 篇三

甲方：

乙方：

部分細節請與當地建過房的人商討……

甲方在 建房屋一棟，建築層數兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫： 元()，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付30% ，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工，交驗完畢付到90%， 預留10%爲質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐

乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

八、工期要求

主體工程工期爲75（日曆天），從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

農村合作建房協議 篇四

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。

一、雙方權利義務

⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

⒈乙方應當本着保質保量的`原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

三、付款方式

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

⒉付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。

四、違約責任

⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元（或每日承擔違約金____元）。

五、爭議解決辦法

⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則

⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

⒉本合同自簽訂之日起生效。

⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：_____________________

乙方簽字：_____________________

____年____月____日

農村合作建房協議 篇五

甲方： ________________

地址：________________

電話：______ 傳真：_____

授權代表：____ 職務： _____

乙方：________________

地址： _______________

電話：______ 傳真：_____

授權代表：____ 職務： _____

第一條 前 言

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和其 他有關法律、法規的規定，基於：

1、甲方已於___年___月___日依法以招標（或拍賣、行政劃撥）方 式取得位於___、編號爲___的地塊的土地使用權，該地塊的規劃用途爲 ______、容積率爲___、計劃建築面積爲___平方米、土地使用權年限自_ __年___月___日至___年___月___日止、土地使用權證（或用 地紅線圖）編號爲____ ；

2、乙方是經主管部門批准獲得房地產開發企業資質的具有獨立法人資格的房 地產開發企業；

甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，簽訂本合作建房合同。

第二條 合作建房

甲方同意提供依現狀上述第一條所指的`地塊的土地使用權，乙方同意按本合同第三條的約定提供建房資金，雙方合作開發建成_____棟_____層的辦公（或 商住、住宅）樓，並按本合同第六條的約定進行產權分成。

第三條 建房資金

建房資金預計爲人民幣__________元，全部由乙方提供，實際建築成本高於 或低於該預計數額的部分由乙方承擔和享有。

建房資金指本合同生效後至房屋經驗收合格且甲方取得房地產證時止所需的 一切成本、費用。該建房資金不包括甲方因招標、拍賣方式取得土地使用權而應 繳的土地使用費或因劃撥方式取得土地使用權而應補繳的地價款。

第四條 報批手續

除按規定應由雙方共同辦理的報批手續外，包括本合同在內的所有報批手續 均由乙方負責辦理，但甲方有義務協助乙方辦理報批手續，包括毫不遲延地提供 甲方持有的所需材料。

第五條 設計、建築

工程設計和建築的招標、施工監督由甲方負責，但按本合同第 條約定產權應分給甲方部分的設計圖紙須經甲方書面認可後方可報批並實施。

工程設計的招標工作應在本合同生效後第____天內完成，整個建築工程應在 本合同生效後第 天內開工，並在第 個月內完成竣工驗收工作。

第六條 產權分成

全部建築的產權由甲、乙雙方按下列方式或比例分成：甲方擁有____棟____ 層房屋的產權，乙方擁有____棟____房屋的產權。

乙方應在工程竣工驗收合格後_____日內辦理完甲方應分得產權部分房屋的 房地產證。

第七條 違約責任

1、如乙方未能按本合同第五條第二款的約定時間完成工程設計的招標工作、或在本合同生效後第____天內開工、或在第____個月內完成竣工驗收工作，甲 方有權解除合同，並有權要求乙方賠償損失。

2、除因甲方的原因造成延誤外，如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產證，乙方應按主管部門發佈的指導租金價格向甲方支付違約金。

3、如因甲方的原因造成報批手續或工程的延誤，當拖延時間在____個月以 內時，乙方有權要求甲方應按主管部門發佈的指導租金價格向乙方支付違約金； 當拖延時間超過三個月以上時，乙方有權解除合同，並有權要求甲方賠償損失。

第八條 爭議解決

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商，協商不成， 應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁 規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第九條 合同生效

本合同自政府主管部門批准後生效。

甲方：_______________________ 乙方：_______________________

授權代表（簽字）：____________ 授權代表（簽字）：____________

日期：______________________________________________

地點：___________________________________________

農村合作建房協議書 篇六

甲方：

乙方：

甲方因孩子即將結婚需建新房，由於甲方原宅基地向陽度的原因須佔用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。

1、乙方同意甲方建房佔用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米。

2、甲方同意給乙方帶來的佔用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。

3、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。

4、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，待甲方自行拆除後，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。

5、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，如遇政府徵用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。

6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。

7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。

甲方：（簽字蓋章）

乙方：（簽字蓋章）

中人：（簽字蓋章）

日期：

農村合夥建房協議書 篇七

甲方：姓名 性別 年齡 民族 電話

住址：

乙方：姓名 性別 年齡 民族 電話

住址：

甲方因孩子即將結婚需建新房，由於甲方原宅基地向陽度的原因須佔用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。

1、乙方同意甲方建房佔用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米（詳見後附示意圖）。

2、甲方同意給乙方帶來的佔用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。

3、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。

4、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，待甲方自行拆除後，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。

5、甲乙雙方同意，甲方建房佔用乙方公出路部分，如遇政府徵用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。

6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。

7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。

甲方：（簽字蓋章）

乙方：（簽字蓋章）

中人：（簽字蓋章） __年 月 日

-----------

甲方：________________（姓名，身份證號碼）

乙方：________________（姓名，身份證號碼）

農村合夥建房協議書 篇八

開 發 商（甲方）:

單位購房人（乙方）:

聯繫電話:

爲充分保證甲、乙雙方的合法權益，明確雙方的權利、義務，根據相關法律法規的規定，雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就甲乙雙方合作建房訂立如下協議。

一、項目情況

1、根據濰坊市高新區管委會關於企業退城進園的工作要求（濰高管發【20__】14號），甲方以招拍掛形式取得___有限公司位於濰坊高新區北宮東街以南、志遠路以東土地（金茂大酒店東500米、濰坊學院東校區對面），該項目暫定規劃住宅面積18.9萬平方米左右（一期推出7萬平方米，二期、三期各6萬平方米左右），本次建房的住宅爲高層建築，樓層18至30層，20__年元月份全部開工建設。

2、甲方將在上述地塊上開發建設“高鑫麗苑”小區（暫定名）；內設高檔物業會所及幼兒園，並已與相關教育單位及臺灣方面達成合作辦園協議。

二、合作建房的基本情況

1、合作建房的樓號區域由雙方協商確定，原則上必須集中樓宇（合作建房戶不足100戶或一個單元時甲方不予受理）。

2、合作建房的單套建築面積爲94㎡、119.27㎡、124.42㎡，個人可根據自身情況選擇房屋面積。

3、爲確保合作建房的。順利進行，乙方到單位報名時須交納2000元誠信金並同時選擇房號，誠信金交首付款時頂合作建房款。

4、乙方接甲方通知後，須在三日內按甲方給乙方提供的銀行賬號付款，並持付款憑證到甲方所在地開具交合作建房款收據，逾期交款不留房號。

5、交房標準:

（1）建築標準爲“毛坯房”，外牆爲釉性面磚；

（2）入戶防盜門（高檔名牌）；

（3）塑鋼平開窗，中空玻璃；

（4）室內水泥拉毛地面（含廚房、衛生間、陽臺）；

（5）廚房、衛生間及陽臺牆面水泥拉毛（若需安裝牆面瓷瓦，甲方按照材料及人工成本價向乙方收取費用）；

（6）不安裝面盆及坐便器，陽臺安裝給排水；

（7）房間內牆刮膩子；

（8）水、電、暖、煤氣、有線電視入戶；

（9）單元對講門；

（10）電梯樓面爲高檔面磚，樓梯間水泥出光地面，走梯安裝不鏽鋼扶手；

（11）國產名牌電梯（每單元一大一小兩部電梯，直通地下室）。

6、交房時間:自交首付款之日起2.5年+3個月內交房。

三、房屋價格及付款方式

1、一期合作建房起價2700元/㎡，最高價3190元/㎡（每套房屋價格見表），地下室1800元/㎡。

2、二期、三期房價及地下室價格另定。

3、付款方式:

（1）一次性付清合作建房款，其價格優惠5%，地下室款主體封頂時付清。

（2）首付合作建房款總價的60%，剩餘房款及地下室款待主體封頂時付清，但價格不享受優惠。

4、達到貸款條件時，甲方通知乙方提供相關貸款材料，負責爲其辦理貸款手續。

5、乙方有意購買地下停車位者，若與首付款一併交款，每個車位爲6.9萬元。若樓房竣工後購買，則每個車位9萬元。

6、代收繳的房屋維修基金和稅金等收費標準按國家政策規定執行，且在房屋交鑰匙前一併交清。

7、房屋交鑰匙前，可免費更名（已交60%的合作建房戶需交足剩餘房款，方可更名）；交鑰匙後、辦理房產證時若需更名，甲方收取更名費每套2萬元。

四、乙方現選房位置

號樓單元層室，建築面積爲房協議時的面積爲準)。

五、房屋交接及房產證的辦理

1、房屋及地下室的建築面積，最終以政府房管部門測定爲準（多退少補）。

2、甲方負責在交房後365個工作日內辦理房產證，屆時乙方積極配合，辦理房產證所產生的費用，按照國家政策規定執行。

六、物業管理及費用

1、甲方委託有資質的、服務質量好且講信譽的物業管理公司對該小區進行管理。

2、物業管理公司在甲方交房二個月後即第三個月開始按政府主管部門覈准的物業管理收費標準收取物業管理費（無論住否）。

3、房屋交接後房屋質量存在的維修問題，物業公司要做好保修及維修工作。

七、違約責任

1、甲方確保按規定時間交房。逾期後甲方按每天萬分之二支付乙方實交金額的違約金。

2、遭遇不可抗力（地震、洪水、暴雨等自然災害），甲方15日內通知乙方，除雙方協商同意解除或變更合同外，甲方可據實予以順延交房時間。

3、主體完工後，甲方按乙方提供的通信方式通知乙方七天內交齊餘款。逾期後乙方按每天萬分之二支付應付甲方餘款的違約金。若一個月之內仍未交齊總房款時，則視爲乙方自動放棄，已付的合作建房款無息退回（乙方通信方式變更後要及時通知甲方，否則後果自負）。

4、未經對方的書面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的條款及因履行本合同而獲知的`對方的商業祕密。一經發現，披露方應承擔相應的賠償責任。

八、本協議在履行過程中如有爭議，雙方友好協商解決，協商不成，任何一方可在項目所在地人民法院訴訟解決。

甲方（簽章）:

乙方（簽章）:

年 月 日

農村合夥建房協議書 篇九

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。

一、雙方權利義務

⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

⒈乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

三、付款方式

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

⒉付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。

四、違約責任

⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元（或每日承擔違約金____元）。

五、爭議解決辦法

⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則

⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

⒉本合同自簽訂之日起生效。

⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

年  月  日