建設工程施工合同司法解釋【新版多篇】

建設工程施工合同司法解釋 篇一

原告：_________________市__________混凝土有限公司，地址：______________區_______________工業園區。

法定代表人：______________，男，職務執行董事，聯繫方式：_____________.

委託代理人：______________，__________律師事務所律師（實習律師），___________________.

被告：_________________市__________建集團有限公司，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

法定代表人：______________，男，職務董事長，聯繫方式：_____________.

被告：_________________市__________建集團__________煤業有限公司工程項目部，住址：_________________省_______________市__________街__________號。

負責人：______________項目經理，聯繫方式：_____________.

訴訟請求

1、判決被告支付混凝土工程欠款________________元；

2、判決被告支付所欠款項從欠款之日至_____________年__________月__________日的違約金_____________元；

3、判決被告支付從_____________年__________月_______________日至付清所有欠款時的違約金；

4、訴訟費、律師費用由被告承擔。

事實及理由

被告__________建集團有限公司承建__________煤業有限公司_____________招待所工程併成立項目部具體負責工，_____________年_______________月_______________日__________建集團__________煤業有限公司工程項目部與原告簽訂《商品混凝土供應合同書》，約定由原告在該工程中供應預拌商品混凝土。之後原告按合同約定按質按量完成了供應。截止_____________年__________月__________日被告__________建集團有限公司尚欠原告工程款_____________元，但至今被告未支付該款項。

合同約定：_________________“甲方在乙方供貨_____日前應先付總額__________%的備料款，批量供應後辦理結算付款，並付款到總額的__________%，留_____%尾款在乙方將本批量_____強度報告提供給甲方進付清。”原告施工結束達到付款條件後，被告與原告對帳並與原告簽訂《對帳單》明確欠款情況，但至今仍拖欠鉅款不付。此爲本案事實，原告唯有訴訟解決。

最高人民法院關於審理建設工程施工程合同糾紛案件適用法律問題的解釋（法釋[20__]14號）第二十四條規定：_________________“建設工程施工合同糾紛以施工行爲地爲合同履行地。”第十七條規定：_________________“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率計息。”第十八條規定：_________________“利息從應付工程價款之日計付。”由於所約定的每日1%的計息數字偏高，故原告請求按照不高於中國人民銀行一年期貸款利率的四倍計算違約金，以示公平。

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

建設工程施工合同司法解釋 篇二

總包單位(以下簡稱甲方)：

勞務分包單位(以下簡稱乙方)：

工程名稱：

爲了加強建設工程施工現場安全生產的管理，保障建設工程順利進行，促進安全生產、文明施工，確保不發生傷亡事故及雙方的利益不受損害，依照《中華人民共和國安全法》、《中華人民共和國勞動法》、《建設工程安全生產管理條例》、《烏魯木齊市安全生產目標責任管理辦法》等的有關規定，雙方本着平等、自願的原則，簽訂本協議。甲、乙雙方均應嚴格遵守本協議書規定的權利、責任和義務，確保在施工過程中生產安全。

一、甲方的權利、責任和義務：

1、嚴格貫徹執行國家、自治區、市、公司等有關行業部門的法律法規及條例，掌握安全動態。對上級相關安全工作的批示、命令和規定等及時向乙方傳達，並對落實情況進行監督檢查。

2、由甲方主管安全人員向乙方人員進行入場安全教育，必要時進行安全培訓，乙方應及時進行班組安全教育，提高自我保護意識和防範措施，讓每個工人在教育記錄上簽字。

3、甲方對施工現場的安全生產進行全面管理，負責領導、組織、規劃、檢查、處罰及監督教育、培訓等相關具體活動事項。

4、有權對乙方作業過程中出現的安全問題進行批評、教育並督促乙方進行整改落實。

5、甲方應在乙方入場一週內催促乙方上報勞務人員花名冊及各工種實際情況。

6、對乙方進行安全技術交底並進行定期或不定期的檢查，發現隱患、違章要及時通知乙方，提出整改措施，乙方整改不力的，應當根據相關規定向甲方支付500元至5000元的違約金。乙方不執行甲方各項規章制度，經甲方警告無效的，甲方有權解除勞務分包合同，乙方應無條件退出現場，並自行承擔所有損失。。

7、乙方自備使用的各類機械、設備、機具等要由甲方驗收合格後方可使用。

8、甲方應對施工現場的重點部位及危險部位進行有效的處理及防護，爲乙方提供安全的施工環境。

9、乙方針對危險部位及安全隱患提出的合理建議，甲方應採納並進行處理。

二、乙方的權利、責任和義務：

1、應嚴格遵守國家有關勞動保護法規及甲方各項安全管理制度，對進入施工現場所有人員，做好安全教育。

2、乙方應根據甲方制定的安全施工方案及安全技術交底進行施工。

3、乙方應維護甲方的聲譽、利益，按照建築業安全作業規程和標準自覺消除一般事故隱患，對施工現場存在的重大安全隱患向甲方提出相應處理建議，防止傷亡及其他事故的發生。

4、乙方必須設專、兼職安全管理人員，負責乙方的安全生產管理，協助甲方的安全管理工作。

5、乙方負責人決不能縱容、包庇施工班組在施工過程當中出現的問題，不允許充當勞務隊(班組)的保護傘。

6、乙方在工人入場一週內應向甲方提供進場人員詳細情況，不得缺人、漏人。

7、如果乙方職工發生因工傷亡事故，乙方應直接負責傷亡者家屬的接待善後工作，因此發生的費用由乙方先行支付，待事故調查清楚後由責任方支付。乙方應當爲職工繳納工傷保險，如乙方未依法爲職工辦理工傷保險，則應對工傷亡事故承擔全部責任。

8、遵守甲方提出的各種合理要求、各項法規、制度，不得違章作業，乙方負責人及班組長不得違章指揮作業。

9、愛護、保護各種施工現場安全防護設施、設備、警示標誌及器具，並做到使用的勞動保護用品符合規定的要求。

10、服從管理人員及上級檢查人員的指揮、管理和檢查，遵章守紀，杜絕三違現象的發生。

11、乙方自備使用的施工機械、設備必須要有設備編號、檢測報告、合格證，操作者上崗證及檢查維修記錄。對機械設備現場要有專人管理，做到經常檢查，發現問題及時整改。

12、針對每天的不同工作環境、對象、工種，由班組長或安全管理人員對工人進行有針對性的安全講話。

13、乙方根據甲方的有關管理規定、制度、安全生產管理目標規定積極配合甲方工作。凡屬乙方出現"三違"和其它未遵守執行甲方規定要求而造成的一切後果，公司將嚴肅處理。

14、乙方每次更換和調動人員，必須事先向甲方通報，並落實好各項手續，嚴禁出現未經教育人員上崗。

15、乙方所有特殊作業人員，必須持有有關行業部門頒發的上崗證書，嚴禁無證上崗。

16、乙方任何人員進入工地現場必須戴好安全帽並繫好安全帽下頜帶，不準光腳、穿拖鞋及高根鞋，高空作業人員不得向下拋灑任何物體。

17、乙方從事食品操作的人員必須持有效的健康證，並要保持食堂及周邊環境清潔衛生，嚴禁食物中毒。

18、對甲方的違章指揮有權拒絕執行，並提出自己合理、正確的意見和充足的理由。

19、乙方的任何人員均不得在施工區、生活區從事違法犯罪行爲，不得破環公共設施及工地設備材料，不得偷盜、轉賣工地及他人材料物品，不得打架鬥毆、酗酒賭博、傳播淫穢物品，嚴禁酒後上班。

20、由於乙方責任造成生產安全事故，導致甲方或第三方人員傷亡時，由乙方承擔事故責任和經濟責任。

三、其它

1、本協議如有其他未盡事宜，雙方協商解決，並以書面協議補充約定。

2、乙方應當按照甲方要求的日期交齊相關手續和證件，否則除承擔由此產生的責任外，還要承擔上級部門或公司對甲方的處罰。

四、開工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

本協議雙方簽字、蓋章後生效，不得擅自更改；

工程完工後本協議自行終止，本協議一式叄份，甲方壹份，乙方壹份，安全管理部備案壹份。

簽章：(加蓋總公司印章) 簽章：(加蓋勞務公司印章)

甲方委託授權人： 乙方法定代表人：

日 期： 日 期：

建設工程施工合同司法解釋 篇三

國際土木建築工程合同

僱主：________

承包人：_______

工程項目及相關文件：_______

上述雙方經友好協商，達成如下合同條款：

第一部分共同條件

定義與解釋

定義

第一條本合同(按下文規定的定義)中的下列詞和用語，除文中另有要求者外，應具有此處爲其所規定的含義：

(1)“僱主”是指合同條件第二部分中指明的已就工程的建築、安裝或交付進行招標並將僱用承包人的一方以及僱主名下的合法繼續人，但不包括(經承包人同意者除外)僱主的任何受讓人。

(2)“承包人”是指其投標已被僱主接受的個人或多人、商號或公司，幷包括承包人的私人代表、繼承人和經許可的受讓人。

(3)“工程師”是指第二部分中指定的工程師，或由僱主隨時指派並書面通知承包人要爲本合同的目的替代上述指定的工程師以工程師身份行事的工程師。

(4)“工程師的代表”是指駐工地工程師或工程師的助理，或任何由僱主或工程師隨時派來履行本文件第二條所規定的職責的工程建築管理員，其職權應由工程師書面通知承包人。

(5)“工程”是指依照本合同應進行的工程。

(6)“合同”是指合同條件、說明書、圖紙、經標價的建築工程清單、費率與價格表(如果有的話)、投標書和合同協議。

(7)“合同價格”是指投標書所列明的，但經根據下文所載規定予以增減的金額。

(8)“施工設施”是指爲本工程或臨時工程(按本條下述定義)的進行、建成或維護方面所需的一切設備器械或諸如此類性質的各物，但不包括打算用以構成或正在構成永久性工程組成部分的材料或其它各物。

(9)“臨時工程”是指爲本工程的進行、建成或維護方面所需的所有各種臨時工程。

(10)“圖紙”是指說明書中所提到的圖紙和任何經工程師書面認可的對這類圖紙所作的修改，以及工程師隨時提供或書面認可的其它圖紙。

(11)“現場”是指要在其上、其下或其中進行本工程的土地和其它場所，以及任何由僱主爲本合同的目的而連同本合同中特別指定爲現場組成部分的其它場所一起提供的其他土地或場所。

(12)“經認可”是指業經書面認可，包括對先前的口頭認可所作的隨後的書面確認；而“認可”是指書面認可，包括上述情況。

單數與複數

視文中需要，僅表明單數的詞也包括複數在內，反之亦然。

頁旁小標題或註釋

這些一般條件中的頁旁小標題或註釋均不得被認爲是本合同條件的組成部分，也不得作爲解釋本合同條件或本合同時的考慮因素。

工程師的代表

工程師的代表的責任和權力

第二條工程師的代表的責任是視察和監督本工程，並試驗與檢查有關本工程所要使用的材料與做工。他無權免除承包人根據本合同所承擔的任何責任或義務，除本文件下面或本合同其它地方另有明文規定者外，他無權命令進行任何會引起遲延的工程或指示僱主作任何額外支付，也不能對本工程作任何變更。

工程師可以隨時以書面方式把授予工程師的任何權力和授權委託給工程師的代表，並應將所有這種權力和授權的書面委託的副本提交給承包人。工程師的代表在這種委託範圍之內(但不是委託範圍之外)給予承包人的任何書面指示或認可，應如同工程師所作出的指示或認可一樣，對承包人與僱主具有約束力。但是必須以下述爲條件：

1.工程師的代表對任何工作或材料未予不認可，並不損害工程師日後不認可該工作或材料並下令予以推倒、清除或拆毀的權力。

2.如果承包人對於工程師的代表所作的任何決定感到不滿意，他應有權把此問題提交工程師，工程師應隨即對該決定予以確認、撤銷或更改。

轉讓與轉包

1.轉讓

第三條承包人未經僱主事先書面同意，不得轉讓本合同或本合同的任何組成部分或其中的任何好處或利益(付給承包人銀行的任何根據本合同到期應付的款項不在此列)。

2.轉包

第四條承包人不得把整個工程轉包出去。除本合同另有規定者外，承包人未經工程師事先書面同意(不得無理不予同意)不得把本工程的任何組成部分轉包出去，如予同意，不得免除承包人根據本合同所承擔的任何責任或義務，承包人對任何分包人或分包人的代理人、僱員或工人的行動、違約和疏忽，就如同對承包人或承包人的代理人、僱員或工人的行動、違約或疏忽一樣，應承擔全部責任。但是，按計件方式提供勞動力，不應認爲是本條所說的轉包。

合同的範圍

第五條本合同包括本工程的施工、建成和維護，除本合同另有規定者外，還包括提供經本合同指定或從本合同中合理地推知需要提供的爲本工程的施工、建成和維護所需的一切勞力、材料、施工設備、臨時工程和不論臨時性或永久性的各物。

合同文件

6.語言

(1)制訂本合同文件所用的語言應在第二部分中予以說明，如果本合同文件用不止一種語言寫成，則還應在第二部分中指定解釋本合同所據以爲準的該種語言，即其中指定的“主要語言”。

文件互相解釋

(2)除本合同另有規定者外，共同條件和專用條件中的各項條款規定，應成爲任何構成本合同組成部分的其它文件中各項條款規定的主導。在上述條件下，構成本合同的若干文件應視爲是彼此相互解釋的，如有意義不明確或不一致之處，應由工程師對之作出解釋和調處，工程師應即爲此向承包人發出指示，指導應按何種方式完成該項工作。但是，如果工程師認爲，遵照任何這種指示執行而爲承包人帶來的任何費用，由於文件的這種意義不明確或不一致，並不在而且有理由不在承包人所預計之列，則工程師應予證明，而僱主應按可以合理負擔此項費用的金額支付這筆額外款項。

7.圖紙的保管

(1)圖紙應由工程師單獨保管，但應向承包人免費提供圖紙副本兩份。承包人如還需要更多的副本，應由承包人自費提供和製作。在本合同履行完畢時，承包人應把所有根據本合同提供的圖紙退還給工程師。

承包人應就執行根據本合同規定的工程或其它事項所進一步需要的任何圖紙或說明書，給工程師或工程師的代表以適當的書面通知。

圖紙副本應有一份保存在現場

(2)上述提供給承包人圖紙副本中一份，應由承包人保存在現場，該分圖紙應供工程師、工程師的代表和經工程師書面授權的任何其它人員在一切適當時間檢查和使用。

8.進一步提供的圖紙和指示

工程師應完全有權在本工程進行過程中，隨時向承包人提供爲了本工程的正確和適當的進行和維護的目的而必須進一步提供的圖紙和指示，承包人應予執行並受其約束。

一般義務

9.合同協議

承包人應邀立約時，應按附件所列並視情況經過必要修改的格式簽訂合同協議(由僱主承擔費用制訂)。

10.履約保證書

如果投標書中載明，承包人承諾在需要時取得一家保險公司或銀行的擔保或是提供兩名合適而殷實的擔保人，同承包人一道負有連帶責任地向僱主承擔義務，按不超過投標金額10%的金額根據保證書的條件擔保照章履行本合同者，則該保險公司或銀行或擔保人以及該保證書，均應是須經僱主認可的，而取得這種擔保或提供這種擔保人以及所要訂立的這種保證書的費用，應統由承包人承擔，但本合同另有規定者除外。

11.現場檢查

投標書應認爲是根據僱主在其爲投標的目的提交給承包人的文件中所應提供的有關水文、氣候和自然條件的數據資料所制訂的。但是承包人應檢查和考察現場及其周圍環境，並應在提交投標書以前(儘可能)確實弄清現場的形狀與性質、守成本工程所必需的工作和材料的數量與性質進入現場的交通工具以及他可能需要的居住設備，總之，他應親自取得一切有關風險、意外事件和其它可能影響其投標的各種情況的必要資料(按上所述)。

投標的充分條件

不利的自然條件和人爲的障礙

12.承包人應被認爲在投標以前，已確實弄清他對於本工程的投標以及在標價的建築工程清單和費率與價格表(如有的話)中所列的費率與價格都是正確和充分的。此費率與價格除本合同另有規定者外，應包括承包人根據本合同所承擔的一切義務和爲本工程的正確建成與維護所必需的一切事物。但是，如果在本工程進行中，承包人遇到自然條件或人爲的障礙，而此種條件或障礙並非一個有經驗的承包人所應能合理預見的，則承包人應立即將此書面通知工程師的代表。如果工程師認爲，此種條件或人爲障礙並非一個有經驗的承包人所應能合理預見的，則工程師應予證明，而僱主則應支付由於此種條件而加給承包人的額外費用，包括由於遇到此種條件或障礙而引起的以下適當而合理的費用：

①遵照工程師在與此有關情況下向承包人所發出的任何指示執行需引起的適當而合理的費用，以及

②承包人在未得工程師具體指示情況下，可採取的任何經工程師認可的正當合理措施所引起的適當而合理的費用。

13.工作必須使工程師滿意

除了法律上不可能或實際上不可能以外，承包人必須嚴格按照本合同要求進行，建成和維護本工程，做到使工程師滿意，並應執行和嚴格遵循工程師對於涉及或有關本工程的任何事項(不論本合同中是否提到)所作的指示和指導。承包人只領受工程師或(在按照本文件第2條所提到的限制條件下)工程師的代表所作的指示和指導。

14.應提供的方案

在承包人的投標被接受以後，承包人如經要求應當儘快向工程師提交一份表明他所建議本工程進行的步驟次序和方法的方案，請工程師認可，並凡經工程師或工程師的代表提出要求時，應向他們書面提供關於承包人對進行本工程以及承包人打算提供、使用或建造的(視情況而定)施工設備和臨時工程所作安排的詳細資料。向工程師或工程師的代表提交這種方案並經他們認可，或者向其提供這種詳細資料，不應免除承包人根據本合同所承擔的任何義務或責任。

15.承包人的監督權

承包人應本工程進行中，並在其後工程師認爲是正當履行承包人根據本合同承擔的義務所必需的期間，給予或提供一切必要的監督。承包人或經工程師書面認可的(該認可隨時可予撤銷)一名有法定資格的指定的代表人或代表應當常駐本工程，並應把他的全部時間專用於本工程的監督。如果工程師撤銷此項認可，承包人應在接到撤銷此項認可的書面通知以後，儘快(在考慮到下文所述需要替換他的情況下)將該處理人撤離現場，而且日後不得再僱用他擔任現場任何工作，並應由經工程師認可的其它代理人來替換他。這種指定的代表人或代表應代表承包人領受工程師或(在按本文件第2條規定的限制條件下)工程師的代表所作的指導和指示。

16.承包人的僱員

(1)承包人有關本工程的進行和維護應在現場提供和僱用：

僅屬具有各該行業的熟練技能與經驗的技術能手，和能對要求他們監督的工作進行適當監督的助副代理人、領班和工長，以及爲本工程的正確而及時的進行和維護所必需的熟練、半熟練和非熟練工人。

(2)承包人爲了或關於本工程的進行或維護而僱用的任何人員，如果工程師認爲其行爲不當或不稱職或玩忽職守，或者工程師另外認爲僱用該人是不合需要的，工程師有權反對並要求承包人立即將該人撤離本工程，而且非經工程師書面允許，不得再僱用該人從事本工程。任何因此而撤離本工程的人員應儘快地由經工程師認可的稱職的替換人員接替。

17.工程定位

承包人應負責按工程師書面規定的原始基準點、線和高程對本工程進行準確和正確的定位，負責本工程所有各個部分的位置高程、尺寸和定線正確無誤(按上所述)，並負責提供與此有關的一切必需的儀表器具和勞動力。如果在本工程進展中的任何時候，本工程的任何部分在位置高程，尺寸或定線上出現或發生任何錯誤，承包人經工程師或工程師的代表要求，應自行承擔費用糾正此種錯誤，使工程師或工程師的代表滿意，除非此種錯誤是由於工程師或工程師的代表書面提供的不正確的數據資料所造成的，在這種情況下，糾正此種錯誤的費用應當由僱主承擔。工程師或工程師的代表對任何定位或任何線或高程所作的檢查決不應免除承包人對此項定位的準確性所承擔的責任，因此，承包人應當仔細保護和保持本工程定位中所用的一切水準基點、龍門板、標樁和其它各物。

18.鑽孔和勘探挖掘

如果在本工程進行中的任何時候，工程師要求承包人進行鑽孔或進行勘探挖掘，應以書面命令提出此項要求，而且除非建築工程清單中已列有關於這種預期的工作的臨時金額，否則應被認爲是根據本文件第五十一條的規定所命令的一項追加的要求。

19.守衛與照明

承包人在必要的時候和地方，或者經工程師或工程師的代表或者經合法當局提出要求時，應自行承擔費用爲有關工程提供和保持全部照明、保衛、圍欄和看守，以保護本工程或保障公衆或其它人員的安全和方便。

20.對工程的照管

(1)從本工程開始到完成，承包人應承擔全部責任照管本工程及一切臨時工程，如果由於任何原因(本條第(2)款所規定的例外風險除外)使本工程或其中的任何部分或任何臨時工程遭受任何損壞、滅失或傷害，承包人應自行承擔費用予以修理和彌補，使得本工程在竣工時處於良好的狀態，並且在一切方面都符合本合同的要求和工程師的指示。如果任何這種損壞、滅失或傷害，是由於任何例外風險引起的，承包人在經工程師要求並且符合本文件第六十五條規定的情況下，應予以修理和彌補，如上所述，其費用則由僱主承擔。承包人還應對他在爲了履行本文件第四十九條規定的義務而進行的任何作業過程中所引起的對本工程的任何損害負責。

例外風險

“例外風險”有：戰爭、戰爭行動(不論是否已經宣戰)、入侵、外國敵人的行動、判亂、革命、暴動或者軍事政變或篡權、內戰或(非承包人自己的僱員之間的)**、騷動或騷擾，或者是僱主使用或佔有已經對之出具竣工證書的本工程的任何部分，或者是完全由於工程師對本工程的設計所造成的起因，或者是由於並非承包人方面的合理預見性和能力所能預見或合理預防的任何自然力的作用所造成的(所有這些，在此都統稱爲“例外風險”)。

21.工程的保險等

承包人在其根據本文件第20條所承擔的義務與責任不受限制的情況下，應以僱主和承包人的共同名義對他根據本合同條款應予負責的由於任何原因(非例外風險)所引起的一切滅失或損壞按下述方式投保，使僱主和承包人得到保險的範圍包括本工程施工期間，也包括維護期間由於維護期開始以前所發生的原因而引起的滅失或損壞以及承包人在爲了履行其根據本文件第49條所承擔的義務而進行任何作業的過程中所引起的任何滅失或損壞：

(1)對本工程和臨時工程按隨時所進行的這種工程的全部價值保險。

(2)對材料、施工設備和承包人運至現場的其它各物，按這處材料、施工設備和其它各物的全部價值保險。

這種保險應按僱主認可的條件(不得無理拒絕認可)向保險人投保，承包人凡經要求應向工程師或工程師的代表出示保險單和支付本期保險費的收據。但是，在承包人上述義務與責任不受限制的情況下，本條所載任何規定都不得使承包人有責任對需要修理和重建任何所用的材料或做工不符合本合同要求的工程投保。

22.對人身和財產的損害

(1)承包人(除說明書另有規定者外)應就由於本工程的施工和維護而可能引起的一切損失和對任何人身或任何財產所受傷害或損害(並非承租人或佔用人所遭受的對現場的土地或莊稼的表面或其它損害)的權利主張，並就任何與此有關的一切權利主張、要求、訴訟、損害賠償費、各項費用和開支，給僱主以補償。但是，此處的任何規定都不得被認爲使承包人應有責任就對下列情況的任何補償或損害賠償費給僱主以補償：

①土地由本工程或其中的任何部分永久使用或佔用或者(除下文規定者外)遭受如上所述的表面或其它損害；

②僱主在任何土地上或其下或其中對本工程或其中任何一部分進行施工的權利；

③由於按照本合同進行本工程施工而不可避免地造成對照明、空中航線或水路或其它地役權或準地役權等任何權利的臨時或永久性妨礙；

④由於僱主、僱主的代理人或僱員或其它承包人(非本承包人所僱用的)在本合同期間的任何行爲或疏忽所造成的對人身或財產的傷害或損害，或者與此有關的任何權利主張、要求、訴訟、損害賠償費、各項費用和開支。

但是還必須規定：爲了本條的目的，“現場”一詞應認爲只限於說明書中規定的或圖紙上表明的其中土地和莊稼由於進行本工程而將不可避免地受到妨礙或損害的範圍。

23.由僱主給以賠償

(2)僱主應就有關本條第(1)款限制性條款中所提到的事項的一切權利主張、要求、訴訟，損害賠償費、各項費用和開支，保障承包人免受損失，並給承包人以補償。

第三方保險

(1)承包人在開始進行本工程之前，(但在不限制其根據本文件第二十二條所承擔的義務與責任的情況下)應爲防止並非由於本文件第二十二(1)條限制性條款中提到的事項所引起的、在進行本工程或臨時工程或在執行本合同過程中可能發生的對任何財產(包括僱主的財產)或對任何人身(包括僱主的任何僱員)的任何損害、滅失或傷害進行保險。

第三方保險的最低金額

(2)此項保險應按僱主認可的條件(不得無理拒絕認可)並應至少按投標書中所列金額，向保險人投保、承包人凡經要求應向工程師或工程師的代表出示保險單和支付本工期保險費的收據。

24.工人遭受工作事故

(1)對於由於承包人或任何分包人所僱用的任何工人或其它人員遭受任何工傷事故而應依法支付的任何損害賠償費或補償，除了由於僱主、僱主的代理人或僱員的任何行爲或違約所造成的工傷事故者外，僱主均不應承擔責任，而承包人應就所有這種損害賠償費和補償(上述例外情況除外)並就與此有關的一切權利主張、要求、訴訟、各項費用和開支、給僱主以補償。

爲工人遭受工傷事故保險

(2)承包人應把此項賠償責任向經僱主認可的(不得無理拒絕認可)保險人投保，並應在他僱用任何人員在本工程工作的全部期間繼續此項保險，如經要求，應向工程師或工程師的代表出示該保險單和支付本期保險費的收據。但是，對於任何分包人所僱用的任何人員，如果分包人已就對這些人員的賠償責任，按照使僱主能根據保險單得到補償方式進行保險，則承包人根據本款承擔的進行上述保險的義務應屬已經履行，但承包人應要求該分包人凡經要求向工程師或工程師的代表出示此項保險單和支付本期保險費的收據。

25.對承包人沒有投保的補救辦法

如果承包人未就本文件第21、23和24條中提到的各項保險或根據本合同條款應由他投保的任何其它項保險進行保險和使之保持有效，則在這種情況下，僱主可以就任何此類保險項目投保和使之保持有效，並支付爲此目的所必需的保險費，並隨時從到期應付或將到期應付給承包人的款項中扣除上述僱主所支付的金額，或以此作爲到期債務向承包人索還。

26.發通知和付費

承包人應按有關進行本工程或任何臨時工程的任何國家的或州的法規法令或其它法律或者任何地方當局或其它合法當局的規章條例或細則的要求並按其財產或權利在任何方面受到或可能受到本工程或任何臨時工程影響的一切公共團體和公司的規則和規章條例的要求，發出一切應發的通知和支付一切應付的費用。

遵守法規、規章等

承包人應在各個方面遵守可適用於本工程或任何臨時工程的任何上述法規、法令或法律或者任何地方當局或其它合法當局的規章條例或細則的規定，以及遵守上述公共團體和公司的規則和規章條例，並就對於違反任何此類法規、法令和法律、規章條例或細則的一切罰款和各種賠償責任，給僱主以補償。但是，凡經工程師證明爲正當應付並由承包人支付的關於此類費用的一切款項，應由僱主付還給承包人。

27.化石等

在本工程現場發現的一切化石、硬幣、有價值的物品或文物和建築物以及其它在地質學或考古學方面有價值的遺物或物品，應在僱主與承包人之間認爲是僱主的絕對財產，承包人應採取合理的預防措施防止他的工人或任何其它人員移動或損壞任何這種物品，並應在這種物品發現之時和移動之前立即將此項發現通知工程師的代表，並按工程師的代表的指示處理這種物品，其費用由僱主負擔。

28.專利權和使用費

承包人應就對於本工程或臨時工程或其中的任何部分所使用的任何施工設備、機器、工作或材料侵犯任何專利權、設計、商標或稱或其它受保護權處提出的一切權利主張和訴訟，並就任何與此有關的一切權利主張、要求、訴訟、損害賠償費、各項費用和開支，保障僱主免受損害並給僱主以補償。除另有規定者外，承包人應爲取得本工程或臨時工程或其中任何部分所需要的石頭、沙子、礫石、泥土或其它材料支付一切噸位稅和其它使用費、租金，以及其它付款或補償(如果有的話)。

29.妨礙交通和毗鄰的財產

爲進行本工程和任何臨時工程施工所必需的一切作業，應在遵照本合同的要求所允許的範圍內進行，以免不必要地或不適當地妨礙公衆方便或妨礙進入和使用公、私道路和人行道或不論僱主或任何其它人員擁有的財產，承包人應就由於或有關任何這種只要是承包人應對之承擔責任的事項所引起的一切權利主張、要求、訴訟、損害賠償費、各項費用和開支，保障僱主免受損害，並給僱主以補償。

30.臨時運輸

(1)承包人應採取一切合理措施防止承包人或其任何分包人的任何運輸損壞或傷害連接現場的或在通往現場途中的任何公路或橋樑，尤其應選擇路線，選擇和使用車輛並限制和分配裝載量，以便儘可能合理地限制這種由於把設備和材料運出入現場而不可避免地產生的臨時運輸，並使該公路和橋樑不致遭受不必要的損壞或傷害。

特殊的負載

(2)如果承包人認爲有必要搬運一車或數車施工設備機械或預製件或工作部件經過部分公路或橋樑，而這種搬動很可能會損壞公路或橋樑，除非對公路或橋樑進行特別保護或加固，則承包人應在這種載運車輛開上公路或橋樑以前，把要載運的重量和其它細則以及他對保護或加固上述公路或橋樑的建議，通知工程師或工程師的代表。如果工程師在接到此項通知後十四天內沒有以相反通知指出此項保護或加固是不必要的，則承包人就可以實行此項建議或工程師對此所提出的修改，並且，除非上述保護或加固所必需的各項工作已列入承包人所提出的供定價的建築工程清單，否則其費用或開支應由僱主付給承包人。

對臨時運輸索賠要求的處理

(3)如果在本工程進行期間或在其後的任何時間，承包人收到由於進行本工程而引起的有關對公路或橋樑的損壞和傷害的任何索賠要求，應當立即將此報告工程師，其後，僱主應就此項索賠要求談判解決辦法並支付一切應付款項，並應就此和與有關的一切權利主張、要求、訴訟、損害賠償費、各項費用和開支，給承包人以補償。但是，如果工程師認爲任何這種索賠要求或其中的一部分是由於承包人方面沒有遵守和履行其根據本條第(1)和(2)款所承擔的義務而造成的，則經工程師證明由於承包人沒有遵守或履行上述義務而所應賠償的金額，應由承包人付給僱主。

水路運輸

(4)如果由於本工程的性質，要求承包人採用水路運輸，本條上述各項規定應解釋爲：“公路”包括水閘、碼頭、防波堤或與水路有聯繫的其它建築物，而“車輛”則包括船隻，並應具有相應效力。

31.給予其他承包人的機會

承包人應按照工程師的要求，爲僱主所僱用的任何其他承包人及其工人，併爲僱主和任何其他合法當局所僱用的在現場上或現場附近進行任何未包括在本合同之內的工作或執行僱主簽訂的任何有關或附屬於本工程的合同的工人，提供進行其工作的一切合理機會。但是，如果承包人應工程師或工程師的代表的書面請求，向任何這種其他承包人或僱主或任何這種當局提供由承包人負責維護的任何公路或道路，或允許他們使用現場上的承包人的腳手架或其它設備，或向他們提供任何性質的其它服務，則僱主應就這種使用或服務按工程師認爲合理的金額支付給承包人。

32.設備、材料和勞動力的供應

除另有規定者外，承包人應自行承擔費用供應和提供一切施工設備、臨時工程、臨時和永久性工程所用的材料、勞動力(包括其監督)、往來現場和在本工程內和周圍的運輸，以及爲本工程的施工、建成和維護所需要的各類其它物品。33.竣工現場的清理

在本工程竣工時，承包人應從現場清除或撤離一切施工設備、剩餘物料、垃圾和各種臨時工程，使整個現場和工程清潔並處於良好狀況，使工程師滿意。

勞動力

34.勞動力的僱用

(1)承包人應自行安排僱用一切當地的或外地的勞動力，除本合同另有規定者，並安排其交通、住宿、膳食和付給工資。

供水

(2)承包人應在合理可行情況下，根據當地條件，對現場供應充足的飲用水和其它用水供承包人的職員及工人們使用，使工程師的代表感到滿意。

酒類或藥物

(3)承包人不得違反現行的法規法令和政府規章或命令而進口、出售、贈送、實物交易或以其它方式處理任何酒類或藥物，或允許或容忍其分包人、代理人或僱員進口、出售、贈送、實物交易或處理這類物品。

武器和彈藥

(4)承包人不得同任何人員交換任何武器或任何種彈藥或作其它的處理，或允許或容忍上述這種交換或處理。

節日和宗教習慣

(5)承包人對待他所僱用的一切工人，應適當尊重一切公認的休息節日和宗教方面或其它方面的習慣。

流行病

(6)如果發生任何流行病，承包人應遵守和執行政府或當地醫療衛生當局爲處理和撲滅此種疾病而制定的條例、命令和要求。

妨害治安行爲等

(7)承包人應隨時採取一切合理的預防措施，防止其僱員出現任何非法的**或妨害治安行爲，以維持治安和保護本工程鄰近的人員和財產免遭上述**或行爲的妨害。

分包人遵守事項

(8)承包人應對其分包人遵守上述各項規定承擔責任。

(9)任何有關工人和工資的其它條件，應視需要如第二部分第三十四條第(9)(10)等款所列。

35.關於工人等情況的申報

承包人如經工程師要求：應按工程師規定的格式和間隔時間向工程師的代表或其辦事處提交詳細報告書，說明承包人各個時候在現場上僱用的管理人員和各級工人的數目，以及工程師的代表要求有關施工設備的資料。

材料與做工

36.材料與做工的質量和試驗

(1)一切材料和做工均應屬於合同規定的各該種類並符合工程師的指示，並應不時接受工程師在製造或製作地點或在現場或在所有任何這類地點指導進行的試驗。承包人應提供爲檢查、測量和試驗任何工作及所用的任何材料的質量、重量或數量所通常需要的協助、儀器、機械、勞力和材料，並應按工程師的選擇和要求，在把材料投入本工程以前，提供材料的樣品供試驗。

樣品費用

(2)如果說明書或建築工程清單中明確意指或規定提供樣品，則全部樣品的提供應由承包人自行承擔費用，否則應由僱主承擔費用。

試驗費用

(3)進行任何試驗的費用，如果說明書或建築工程清單中明確意指或規定進行這種試驗，並且(在僅僅做負荷試驗或者爲了確定任何完成的或部分完成的工作的設計是否適合於旨在達到的目的而做試驗的情況下)這種試驗在說明書或建築工程清單中已詳細列出，足以使承包人能在其投標中予以定價或估算在內，則應由承包人負擔。

未規定的試驗等的費用

(4)如果工程師命令進行的任何試驗，屬於下列情況之一者：

①並非意指或規定進行的試驗，或

②(在上述情況下)未詳細列出的試驗，或

③雖意指或規定進行，但工程師命令，要由一名獨立的人員在除了現場或受試驗材料的製造或製作地點以外的任何地點進行試驗。

如果試驗結果表明，該做工或材料不符合本合同的規定或工程師的指示，則此項試驗費用應由承包人負擔，否則由僱主負擔。

37.進入現場

工程師和他所授權的任何人應能隨時進入本工程和現場，以及進入正在爲本工程進行工作或提供材料、製成品或機械的一切車間和地方，承包人應爲他們進入這些地方或獲得進入的權利提供一切便利和協助。

38.在覆蓋以前對工程的檢查

(1)任何工作未經工程師或工程師的代表認可不得予以覆蓋或置於視線之外，承包人應提供充分機會由工程師或工程師的代表檢查和測量任何將要覆蓋或置於視線之外的工作，並在永久性工程就位以前檢查其基礎。承包人應在任何這種工程或基礎準備就緒或即將準備就緒以供檢查時，及時通知工程師的代表，而工程師的代表除非認爲此項檢查沒有必要並相應通知承包人，否則應爲檢查和測量該工程或檢查該基礎的目的而出席，不得無理拖延。

移動覆蓋物和打開

(2)承包人應按工程師不時作出的指示，將本工程任何部分移去覆蓋物或從中打開，並應使各該部分恢復原狀和修補好，使工程師滿意。如果任何各該部分是在依照本條第(1)款的要求執行後予以覆蓋或置於視線之外的，並經認爲是按照本合同進行的，則將其移去覆蓋物、從中打開、恢復原狀和修補等各項費用均應由僱主負擔，但在任何其它情況下，所有上述各項費用均應由承包人負擔，並應由僱主向承包人索還或可由僱主從任何到期應付或將到期應付給承包人的款項中予以扣除。

39.清除不適當的工作和材料

(1)工程師在本工程進行過程中應有權隨時發出書面命令：

①在該命令規定的時間內從現場清除工程師認爲不符合本合同要求的任何材料。

②代之以適當的和合適的材料，並

③拆除工程師認爲其材料或做工不符合本合同要求的任何工程，並按要求重建(不管其以前的任何試驗或中期付款)。

承包人違約

(2)如果承包人拖欠不執行上述命令，僱主有權僱用其他人員進行此項工作並付給工資，由此產生的或伴隨而來的一切費用開支均應由承包人負擔，並應由僱主向承包人索還或可由僱主從任何到期應付或將到期應付給承包人的款項中予以扣除。

40.工程暫停

(1)承包人應在接到工程師的書面命令時，按工程師認爲必要的時間和方式，暫停進行本工程或其中的任何部分，並應在暫停時間，在工程師認爲必要的情況下適當地保護本工程並保證其安全。承包人在根據本條規定執行工程師的指示方面所招致的額外費用，包括所有現場應支付的日常工資、薪水、設備的折舊和保養、現場的雜費和本合同的一般管理費，均應由僱主負擔和支付，除非這種暫停是：

①本合同另有規定者，或

②爲適當進行本工程所必需者，或由於天氣條件影響本工程的安全和質量，或由於承包人方面的違約，或

③爲本工程或其中任何部分的安全所必需者。

但是，除非承包人在接到工程師的命令後的28天內將其索賠意向以書面通知工程師，否則承包人將無權索還任何此種額外費用。工程師應就其認爲是公平合理的“索賠要求”，解決和決定應付給承包人的這種額外款項。

暫停持續超過90天

(2)如果根據工程師書面命令(本款稱之爲“暫停命令”)本工程或其中任何部分的進展暫停一段時期或連續幾段時間總計達90天，或者如果工程師在先前已發出爲期不到90天的暫停命令以後，又在這一暫停期限屆滿時起不到90天以內，再次發出不論是關於整個工程的或是(如果先前的暫停命令僅影響本工程的一個部分)影響或包括本工程的該一部分的暫停命令，則在上述任何情況下，承包人可以送交工程師一份書面通知，要求工程師在接到此通知後的28天內許可繼續進行已暫停進行的本工程或其中的該一部分。如果未在上述時間內給予這種許可，承包人通過再送一份書面通知，可以(但並非必須)選擇如下：如果此項暫停僅影響本程的一部分，則按根據本文件第51條的規定刪除該部分對待；如果此項暫停涉及整個工程，則按僱主放棄本合同對待。

開工時間和遲延

41.工程的開始

承包人在接到工程師有關開工的書面命令後，應在投標書指定的期限內，在現場開始本工程，並應以應有的速度進行，不得遲延，但如有工程師明文批准或命令者或完全屬於非承包人所能控制的原因者除外。

42.現場的佔用

(1)除本合同可規定應讓承包人隨時佔有的現場各部分的範圍和各該部分應向承包人提供的順序以外，在遵照本合同關於本工程進行順序的任何要求的條件下，僱主將隨着工程師發出開始本工程的書面命令，讓承包人佔有爲使承包人能按照文件第14條所提到的方案(如果有的話)或者按照承包人應以書面通知向工程師提出的合理建議，開始和繼續本工程施工所需要的現場各部分，並將隨着工程的進展，隨時讓承包人佔有爲使承包人能按照上述方案或建議(視情況而定)以應有的速度進行本工程施工所進一步需要的現場各部分。如果由於僱方方面沒有按照本條規定讓承包人佔有現場各部分而使承包人招致遲延或費用開支，工程師應准許延長工程完成時間，並證明他認爲是公平合理的對所招致開支的償付金額，該金額應由僱主支付。

道路通行權等

(2)承包人應爲取得他所需要的有關進入現場的特別或臨時的道路通行權負擔一切開支和費用。承包人還應自費提供他爲本工程的目的所需要的在現場以外的任何附加設施。

43.竣工的時間

在遵照說明書中有關本工程的任何部分應在整個工程竣工前完工的任何要求的條件下，本工程應在投標書所指定的時間內全部竣工，從投標中所指定的開工期限的最後一天起算，或根據本文件第44條允許的延長時間計算。

44.竣工期限的延長

如果任何額外的或追加的工作量，或可能發生的不論何種其它特殊情況，使承包人有正當權利延長竣工時間，工程師應確定這種延長時日。但是，工程師並無義務要考慮任何額外的或追加的工作或其它特殊情況，除非承包人在這種工作開始後或這種情況出現後的28天內，或其後儘快地向工程師的代表遞交有關他認爲自己有權延長時間的任何權利主張的充分而詳細的材料，以便當時能對該權利主張作出調查。

45.夜間或星期日不工作

在遵照本合同所載的相反規定的條件下，任何長久性工作，除下文規定者外，非經工程師的代表書面許可不得在夜間或星期日(如果當地公認休息日)或當地公認的休息日進行，爲拯救人命或財產或爲本工程的安全而不可避免的或者是絕對必需的工作除外，在這種情況下，承包人應立即通知工程師的代表。但是，本條規定不適用於任何通常採用輪班制或兩班制進行的工作。

46.進度

承包人根據文件第五條所提供的全部資料、設備和工人，以及本工程進行和維護的方式、方法與速度，應是同一種類的，並應按使工程師滿意的方式進行。如果任何時候工程師認爲本工程或其任何部分的進度太慢，不能保證本工程在規定的或延長的竣工時間內完成，工程師應將此以書面通知承包人，承包人在接到通知後應採取他認爲必要的措施，而工程師則可同意加快進度，以便使本工程能在規定的或延長的竣工時間內完成。如果此項工作未在夜間進行，承包人應請求許可在夜間和白天一樣工作。如果得到工程師這種許可，承包人應無權因這樣而獲得任何額外支付，但是，如果這種請求遭到拒絕，而又沒有相當的、切實可行的加快工程進度的方法，則竣工的時間應延長僅由於這種拒絕所致的一段時間。進行夜間作業不得有不合理的噪音或干擾。承包人應就由於在進行作業時所產生的噪音或其它干擾而引起的損害賠償責任以及與此賠償責任有關的一切權利主張、要求、訴訟、各項費用和開支，給僱主以補償。

47.對延期規定的違約償金

(1)如果承包人未能在本文件第四十三條規定的時間或延長的時間內完成本工程，承包人應向僱主支付投標中規定的金額，作爲對這種違約規定的違約償金，而不作爲對本工程竣工時期按本文件第43條規定的時間或延長的時間(視情況而定)所超過的每一天或不足一天的罰款。僱主在不妨礙其它補償方法的情況下可以從他手頭到期應付或將到期應付給承包人的任何款項中扣除該項違約償金的金額，支付或扣除該違約償金均不能免除承包人完成本工程的義務，或免除其根據本合同所承擔的任何其它義務與責任。

規定的違約償金的削減

(2)如果在本工程全部竣工以前，本工程中的任何一部分業經工程師按本文件第48條出具竣工證書，並已由僱主佔有或使用，則對延期規定的違約償金，有關出具該竣工證書以後的任何延遲時間應按業經證明已竣工部分的價值佔整個工程的價值的比例予以削減。

對提前竣工的獎金

(3)如果希望在本合同中規定對提前完成本工程或本工程的任何一部分支付獎金，應在第二部分第四十七(3)條中予以規定。

48.竣工證書

一俟工程師認爲本工程已基本竣工並已令人滿意地通過本合同規定的最後試驗時，工程師應在接到承包人關於將在維護期完成任何未完成的工作的書面保證後，對本工程出具竣工證書，本工程的維護期應從出具此項證書之日開始。但是，工程師可以在本工程全部竣工以前，對本工程的任何一部分出具這種證書，並應根據承包人的書面申請對業已竣工使工程師感到滿意而且已經爲僱主佔有或使用的本工程的任何主要部分，出具這種證書。當給予本工程的一部分以這種證書時，應當認爲該部分已經竣工，而且該部分的維護期應從出具這種證書之日開始。但是，按上述規定對上述被佔有或使用的本工程的任何部分所出具的竣工證書，不得認爲是證明任何需要恢復原狀的地面或表面工程的竣工，除非這種證書明確如此說明。

維護和缺陷

49.“維護期”的定義

(1)本條件中，“維護期”一詞應指投標中指定的維護期限，從工程師按照本文件第48條證明本工程竣工之日起計算，或者如果工程師根據第四十八條出具不止一份證書時，則從各該證書出具之日起分別計算，而與維護期有關的“本工程”一詞則應作相應的解釋。

進行修理工作等

(2)爲了使本工程在維護期滿之時或期滿之後儘快交付給僱主時，處於維護期開始時的同樣完好狀態(正常的磨損除外)使工程師感到滿意，承包人應按照工程師在維護期間或在維護期滿後14天內根據工程師或以工程師外義在維護期滿之前所進行檢驗的結果可能以書面向承包人提出的要求，對缺陷、不完善之處、收縮或其它缺點進行修理、改正、重建、矯正和彌補等一切工作。

進行修理工作等的費用

(3)如果工程師認爲之所以需要進行這種修理工作是由於使用的材料或做工不符合本合同的規定，或者由於承包人方面忽視或沒有遵照履行其根據本合同所承擔的任何明示或默示的義務所致，則承包人應自行承擔費用進行所有這種修理工作。如果工程師認爲之所以必需進行修理是由於任何其它原因，則應作爲追加工作確定這種修理工作的價值並予以付款。

對承包人不進行要求他做的工作的補救辦法

(4)如果承包人不進行上述工程師要求他做的任何工作，僱主有權用他自己的工人或請其它承包人進行此項工作，如果此項工作是屬於承包人應自行承擔費用進行的工作，僱主應有權向承包人索回此項費用，或可從任何到期應付或將到期應付給承包人的款項中扣除此項費用。

50.承包人進行調查

承包人如經工程師書面要求，應根據工程師的指示，調查造成任何缺陷、不完善之處或缺點的原因。如果此種缺陷、不完善之處或缺點不是屬於承包人根據本合同應予負責之列者，承包人在上述調查中所進行的工作的費用應由僱主承擔。但是，如果此種缺陷、不完善之處或缺點是屬於上述承包人應予負責之列者，進行上述調查工作的費用應由承包人承擔，在這種情況下，承包人應按照本文件第四十九條的規定自行承擔費用對此種缺陷、不完善之處或缺點進行修理、矯正和補救。

修改、增補與刪除

51.變動

(1)工程師應對於本工程或其中任何部分的形狀、質量或數量作出他認爲可能是必要的變動，並且爲此目的或由於任何其它原因，他如認爲可取，應有權命令承包人去做下列任何一項，而承包人應照辦：

①增加或減少本合同所包括的任何工作的數量，

②刪除任何此類工作，

③改變任何此類工作的性質或質量或種類，

④改變本工程任何部分的高程、線、方位和大小，

⑤進行爲完成本工程所必需的任何種類的追加工作，所有這種變動決不應使本合同無效，但是所有這些變動的價值(如果有的話)在確定本合同價格的金額時，應予以考慮。

有關各項變動的命令應是書面的

(2)承包人沒有工程師的書面命令，不得作任何變動。但是，如果當任何工作數量的增加或減少並非由於根據本條發出命令的結果，而是由於其數量超過或不足建築工程清單所規定的數量，則對這種工作數量的增加或減少不應要求有任何書面命令。但是，又如果由於任何原因工程師認爲任何這種命令以口頭方式發出是可取的，承包人應遵照執行這種命令，而工程師不論在該命令執行之前或之後對這種口頭命令所作的任何書面確認，均應認爲是屬於本條所指的書面命令。但是，又如果承包人就工程師的任何口頭命令，向工程師作出書面確認，而此項確認未遭工程師的書面否認，則此項確認即應認爲是工程師的書面命令。

52.變動的估價

(1)工程師應就其命令進行的任何額外的或增加的工作或刪除的工作確定他認爲應對投標中指定的金額予以增加或減去的金額(如果有的話)。所有這些工作均應按工程師如果認爲適用的本合同所規定的費率估價。如果本合同沒有載明任何適用於額外的或增加的工作的費率，則應由工程師與承包人商定合適的價格。如果不能取得一致意見，應由工程師確定他認爲合理而適當的價格。

工程師確定費率的權力

(2)但是，如果任何刪除或增加部分的性質或工作量都同整個合同工程或其中的任何一部分的性質或工作量有關，工程師認爲由於這種刪除或增加，使本合同對本工程任何項目所規定的費率或價格變得不合理或不適用，則應由工程師和承包人商定一個合適的費率或價格。如果不能取得一致意見，應由工程師在考慮到各種情況之後另外確定他認爲合理適當的費率或價格。

但是還必須規定，除非在該命令發出之日以後(而在額外的或增加的工作的情況下，則在此項工作開始之前或在其後)已儘快地發出書面通知：

①由承包人通知工程師關於他要求額外付款或變動費率的意圖，或

②由工程師通知承包人關於他準備視情況變動費率或價格的意見，否則就不得按本條第(1)款增加本合同的價格，或按本條第(2)款變動費率或價格。

變動超過15%

(3)如果在本工程全部竣工時，發現各項變動(由於任何有關改變材料和(或)勞動力價格的條款所引起者除外)的最後結果，較投標所指定的金額增加或減少15%以上，則本合同價格的金額應按工程師和承包人雙方商定的金額進行修正。如果不能取得一致意見，應由工程師在考慮到一切實質性的和有關的因素(包括承包人的雜費和管理費)之後，確定在他認爲是合理而適當的金額。

計日工作

(4)工程師如果認爲有必要或合乎需要時，可以書面命令任何增加的或替代的工作均應按計日工作進行。這樣，對這種工作應根據建築工程清單內的計日工作表所規定的條件和承包人在其投標中確定的費率與價格支付承包人。

承包人應向工程師提供必要的收據或其它憑證以證明所付金額，並應在定購物料以前先把關於該物料的報價單提請工程師認可。

對於所有按計日工作進行的工作，承包人應在此種工作持續進行期間，每天向工程師的代表提交此種工作所僱用的全部工人的姓名、工種和時間的準確清單一式兩份，以及列明此種工作所用的全部物料與設備(已按照本文件上面提到的表計入百分比增加的設備除外)的品名及數量的報表也一式兩份。每份清單和報表如果或經認爲正確無誤，其中一份將由工程師的代表簽字後退還承包人。每個月終，承包人應向工程師的代表提交一份關於所使用的勞動力、材料和設備(上述例外除外)的價格報表，這種清單和報表如果沒有全部和準時提交，承包人就無權得到任何支付。但是如果工程師認爲由於任何原因，要承包人按上述規定送交這種清單或報表並非切實可行的，則工程師應有權批准對此種工作按計日工作(在對此種工作所用的時間和設備及材料感到滿意時)或是按他認爲是公平合理的價格付款。

權利主張

(5)承包人應每月一次向工程師的代表遞交一份賬目單，詳細列舉(儘可能詳盡)承包人認爲自己有權提出的對任何增加的費用的各項權利主張，以及承包人根據工程師的命令已在當月進行的一切額外的或增加的工作。凡沒有列入此項詳細賬目單內的對任何這類工作索取償付的要求，將一概不予考慮。但是儘管承包人沒有遵守此項條件，如果他已在儘早的時機，通知工程師關於他打算就這類工作提出權利主張，則工程師仍有權批准對任何這類工作付款。

設備、臨時工程和材料

53.本工程專用的設備等

(1)承包人所提供的一切施工設備、臨時工程和材料一經攜入現場就應當認爲是專供本工程的施工和建成之用未經工程師的書面同意(不得無理拒絕同意)，承包人不得將其或其中的任何一部分移走(爲了將其從現場的某部分移至另一部分者除外)。

設備的撤離等

(2)在本工程竣工時，承包人應把他所提供的留在現場的所有上述施工設備和臨時工程以及任何未使用的材料撤離現場。

僱主對設備等損壞不承擔責任

(3)除本文件第20條和第65條有規定者外，僱主在任何時候對上述任何施工設備、臨時工程或材料所受的損失或傷害概不負責。

設備的再輸出

(4)對於承包人爲本工程的目的而輸入的任何施工設備，在按上述規定撤離現場後，僱主將在有需要的情況下協助承包人就承包人再輸出這種施工設備獲得必要的政府的批准同意。

海關放行

(5)僱主在需要時將協助承包人就本工程所必需的施工設備、材料和其它各物取得海關的放行。

(6)任何涉及設備、臨時工程和材料的其它條件，包括有關支付或減免關稅或其它進口稅、港口費、碼頭費、卸貨費、引水費和任何其它費用或應付款的各項條件，視需要在第二部分第53條第(6)、(7)等項中予以規定。

54.對材料等的認可不得是默示的

本文件第53條的實施，不得被認爲是默示工程師對其中所提到的材料或其它事項的任何認可，也不得妨礙工程師在任何時候拒絕任何這種材料。

測量

55.數量

建築工程清單中所列出的數量是對工作的估計數量，不能作爲承包人爲履行其根據本合同所承擔的義務時應進行的本工程的實際的和準確的數量。

56.應予測量的工程

除另有規定者外，工程師應按照本合同通過測量查明和確定按本合同完成的工作的價值。當工程師要求對本工程的任何部分進行測量時，他應通知承包人的指定代理人或代表，承包人應立即參加或派一名職稱的代理人協助工程師或工程師的代表進行此項測量，並應提供工程師或工程師的代表所要求的一切詳細資料。如果承包人不參加或者忽略或遺漏派代理人蔘加，則由工程師所作的或認可的測量應被認爲是對工作的正確的測量。爲了測量要用記錄和圖紙進行測量的長久性工作的目的，工程師的代表應對這種工作逐月作出記錄和圖紙，承包人在得到書面邀請參加檢查時，應在14天內參加與工程師的代表一道檢查並同意這些記錄和圖紙，並應在業經同意的記錄和圖紙上簽字，如果承包人不參加檢查和同意任何這種記錄和圖紙，則這些記錄和圖紙就應被認爲是正確的。如果承包人在檢查這些記錄和圖紙以後，同意這些記錄和圖紙或同意後不在其上簽字，除非承包人在進行此項檢查後的14天內向工程師的代表遞交書面通知，提出他聲稱這些記錄和圖紙是不正確的各個方面，請工程師決定，否則這些記錄和圖紙仍應被認爲是正確的。

57.測量方法

除本合同另有特別說明或規定者外，不論任何一般的或當地的習慣，本工程仍應測量淨值。

臨時金額和直接成本金額

58.各項臨時金額

(1)在建築工程清單中(不論是在簽訂本合同時未作詳細規定而應由承包人進行的工作，還是應由按下文規定的指定的分包人進行的工作)列出的每一項臨時金額(非根據本條第(2)款規定的直接成本價格)連同承包人已經計入此項金額的費用和利潤(如果有的話)均應從本合同價格中予以扣除，並應代之以下列各項計入本合同價格；①與該臨時金額有關的工作系經工程師命令並由承包人進行的情況下，對這樣進行的工作按本文件第52條所估定的價值。②與該臨時金額有關的工作系經工程師命令並由指定的分包人(定義見下文)進行的情況下，承包人按工程師的指示所實際支付給該分包人的金額(但是必須遵照本條第(5)款的規定)，以及(如果承包人已把關於費用和利潤的任何金額計入與該工作有關的臨時金額)一項金額其所佔實際支付金額的比例與上述費用和利潤占上述臨時金額的比例相同者。

直接成本項目

(2)建築工程清單中的每一項金額其中包括(佔該金額的全部或部分)應爲本工程提供的或用於本工程的貨物或材料的直接成本價格者，應由以承包人根據工程師的指示爲該貨物或材料所支付的實際價格(但是必須遵照本條第(2)款的規定)代替直接成本價格而變動，同時本合同價格則應按照建築工程清單中的金額由於此種代替所增加或減少的金額而予以增減(視情況而定)。對於列入直接成本價格的關於勞動力的任何金額，不得由於上述實際價格高於或低於直接成本價格而變動。但是，對於所有其它費用和利潤，則應按照根據建築工程清單中所規定的有關直接成本的該一具體項目的百分比或者(如果無此種百分比時)根據承包人列入投標書作爲調整直接成本金額的百分比而得出的金額，予以增加或減少(視情況而定)。

臨時和應急項目的使用

(3)在建築工程清單中所列的各項經規定爲臨時或應急的款項，只能憑工程師的指示和決定動用。如果該款項全部或部分未經動用，則應從本合同價格中減去未動用的金額。

提供證明等

(4)承包人如經工程師要求應出示全部有關臨時項目或直接成本項目開支的報價單、發票、證件以及帳目或收據。

現金折扣

(5)承包人根據本條第(1)款(1)項或第(2)款的規定，按工程師的指示付給指定的分包人(按下文定義)的任何金額，只要是在承包人收到僱主該項付款之前支付的，爲了根據本條第(1)或(2)款(視情況而定)調整本合同價格的目的，應在上述承包人實際支付的金額上增加這一實際付款額的___%，而與此有關的任何現金折扣的好處，均應轉給僱主。

分包人義務的轉讓

(6)如果指定的分包人(按下文定義)已就他所進行的工程或他所供應的貨物或材料和承包人承擔任何超過本合同規定的維護期一段期間的持續義務，承包人應在維護期滿後的任何時候應僱主的請求並由僱主承擔費用把此項義務尚未屆滿期間的好處轉讓給僱主。

59.指定的分包人

(1)可能經僱主或工程師指定或選定或認可的一切專家、商人和其它人員，其所進行的任何工作或供應的任何貨物的臨時或直接成本金額已列入建築工程清單者以及根據建築工程清單或說明書的規定要求承包人把任何工作轉包給他並正在進行此種工作和供應此種貨物的一切人員，均應被認爲是承包人所僱用的分包人，並在下文稱之爲“指定的分包人”，但是，僱主或工程師不得要求承包人、或認爲承包人有義務僱用任何不願意同承包人簽訂含有如下條款的分包合同的指定的分包人：

①指定的分包人將就作爲分包合同主題的工作或貨物向承包人承擔如同承包人根據本合同條款向僱主所承擔的同樣的義務和責任，並將就此並就凡是由此引起的或與此有關的或是由於未履行這種義務或責任所引起的或與之有關的一切權利主張、要求、訴訟、損害賠償費、各項費用和開支等，保障承包人免受損害並給承包人以補償。

②指定的分包人將就其本人、其代理人、工人及僱員的任何疏忽，就其本人或其人員對承包人爲本合同的目的所提供的施工設備或臨時工程的任何濫用，並就上述一切權利主張，保障承包人免受損害並給承包人以補償。

對指定的分包人的支付

(2)工程師在根據本文件第六十條出具其中包括對任何指定的分包人所完成的工作或所提供的貨物付款的任何證書以前，應有權要求承包人提出適當證據證明，先前證書中所包括的對該指定的分包人的工作或貨物的一切付款(減去保留額)，已由承包人如數支付或清償；如未支付或清償，除非承包人。

①以書面通知工程師，說明他有正當理由扣留或拒絕此項支付，並且

②向工程師出示適當證據，證明他已將此以書面通知該指定的分包人，否則僱主應有權根據工程師的證書把承包人未付給指定的分包人的一切款項(減去保留額)直接付給該指定的分包人，並從僱主到期應付或將到期應付給承包人的任何金額中用抵銷僱主爲此所付的金額的方式予以扣除。

但是，如果按上所述工程師已經出具證書而僱主已直接付款，則工程師在再出具任何一份以承包人爲受款人的證書時應從其金額中扣除上述由僱主直接支付的金額，但是不得扣留或遲延發給根據本合同的條款應當出具的證書本身。

證書和支付

60.證書和支付

(1)除另有規定者外，應按照第二部分第六十條所提出的條件，每月支付。

對施工設備和材料的預付款

(2)如果僱主應就施工設備和材料向承包人預付款，其支付和償還的條件將如第二部分第六十條所列。

用外幣支付

(3)如果進行本工程需要從本工程所在國以外的國家進口材料、設備或裝備，或者如果本工程或其中的任何部分須由從任何其它國家進口的勞動力來進行，或者由於任何其它情況使其有必要或有需要，則根據本合同所應支付的款項的一部分應以適當的外幣支付，各該外幣支付部分和其適用的匯率以及支付條件均應在第二部分第六十條中予以規定。

61.僅由維護證書認可

本文件第六十二條所提到的維護證書以外的任何證書都不得被認爲是對任何工作或爲之出具證書的其它事宜的認可，也不得作爲對正當履行本合同或其中任何部分的承認或對承包人所提出的任何權利主張或要求的準確性或工程師所命令增加或變動的工作的準確性的承認，也無任何其它證書能終止或妨礙工程師的任何權力。

62.維護證書

(1)本合同應在工程師簽署並向僱主遞交維護證書，說明本工程業已竣工並使他滿意以後，才能被認爲已經履行完畢。維護證書應由工程師在維護期滿(如果本工程的不同部分適用不同的維護期限，則應在最後的維護期屆滿)後28天，或在其後一俟維護期間按照本文件第四十九條和五十條所命令進行的任何工程業已完成並使工程師滿意之時發出，即使僱主在此以前已進入本工程或已佔有、運用或使用本工程或其中的任何部分，本條仍具有充分效力。但是，不得以出具維護證書作爲按照第二部分第六十條中所規定的條件向承包人支付第二部分保留金的前提條件。

僱主責任的終止

(2)僱主對由於本合同或進行本工程所引起的或與此有關的任何事宜。均不再向承包人承擔責任，除非承包人在根據本條規定的維護證書發出以前已經書面提出與之有關的權利主張。

未履行的義務

(3)即使發出維護證書，承包人和(遵照本條第(2)款的條件下)僱主對於在維護證書發出以前根據本合同條款產生的而在此項證書發出時尚未履行的任何義務的履行依然承擔責任，並且爲了確定任何這類義務的性質和範圍，應認爲本合同在合同締約雙方之間仍然有效。

補救方法和權力

63.沒收

(1)如果承包人破產或已就其發出法院委派破產者產業管理人的委任書，或者承包人已提出申請宣佈破產的請求書，或者已經同其債權人作出安排或已向其債權人進行轉讓，或者同意在其債權人檢查委員會監督下執行本合同，或者(作爲法人)停業清理(並非爲合併或改組而自動停業清理)，或者承包人未經首先取得僱主的書面同意而轉讓本合同，或者承包人的貨物已被依法扣押，或者工程師用書面向僱主證明他認爲承包人：

①已放棄本合同，或

②在接到工程

建設工程施工合同司法解釋 篇四

委託方（甲方）：

地址：

電話：

承建方（乙方）：

地 址：

電 話：

開戶銀行：

爲改善城市能源結構，明確甲乙雙方的權利和責任，確定正常的供用氣程序，安全、合理地使用管輸燃氣，根據《中華人民共和國民法典》和《城鎮燃氣管理條例》等有關法律法規，經甲、乙雙方友好協商，特訂立本合同（以下稱“本合同”），以便共同遵守。

第一條 施工項目基本情況

1、項目名稱:

2、

項目地點：

3、施工內容：燃氣管道的設計、施工及竣工驗收。

4、施工依據：本工程按照《城鎮燃氣管理條例》等國家現行法律法規進行設計施工。

5、施工質量：本項目燃氣管道工程設計、施工安裝及有關事項均需按照國家有關規範、規定辦理和驗收。

6、合同開工日期： 。

合同竣工日期： 。

合同有效工期天數： 。

第二條 工程施工

甲方產權分界點以內的全部天然氣設施由甲方出資建設，乙方接受甲方委託，負責組織有資質的單位進行設計、安裝施工。

1、甲乙雙方應指定專門的人員進行設計定位和現場的施工協調。

2、甲方應在本合同簽訂之日起 7 日內向乙方提供用氣設備的名稱、型號規格、用氣壓力、用氣量或額定熱負荷等，以及乙方設計人員要求提供的建築物平面圖紙及室內外水、暖、電、道路平面圖等其它設計基礎資料；乙方應於甲方提供完整資料後 7 日內設計完畢。

3、甲乙雙方指定的人員應對設計圖進行確認並簽字認可，經確認後的設計圖，若需變更，由提出變更的一方承擔設計及相關工程費用。

4、工程開工後，對於隱蔽工程，乙方應及時通知甲方進行位置確認。

5、乙方應在甲方具備施工條件且按照本協議第三條第3款完成支付的前提下進行施工。

6、工程完工後，乙方 日內向甲方提供竣工材料，甲乙雙方應共同進行驗收，驗收合格後雙方簽字確認。甲、乙雙方驗收合格後，如甲方對乙方設計和施工提出變更，由甲方出資委託乙方進行設計施工。

7、施工過程中如遇到下列情況，可順延工期，且竣工日期按滯延時間順延：

（1）甲方不具備施工條件而停工；

（2）由於甲方原因變更計劃或提出修改施工圖；

（3）不按合同約定向乙方支付燃氣用戶基礎設施使用費及工程款；

（4）甲方的其他違約行爲，致使無法施工時；

（5）出現洪水、颶風、暴雨等不可抗力或政府行爲時；

（6）施工受阻礙，無法正常施工。

8、乙方在施工過程中，應服從甲方代表和現場管理員的統一協調指揮。

9、乙方在施工過程中由於自身過錯給甲方造成損失，應負責賠償。

10、乙方在施工過程中，應採取安全措施，並承擔相應施工安全責任。

11、乙方在施工過程中，甲方應積極配合，協調相關矛盾，確保工程如期完工。

第三條 燃氣用戶基礎設施使用費、工程費的價格、付款及結算方式

1、根據甲方提供的 燃氣設備數據和用氣時間，測定甲方每日最大用氣量 Nm3 ,經雙方協商，甲方按 /元/Nm3向乙方支付燃氣用戶基礎設施使用費共計人民幣: 元（￥， ）。

2、工程費收取人民幣 元整（￥000,000.00）。

3、付款方式:

甲方應按照以下第 種方式支付合同價款，乙方按照甲方已支付合同價款的數額開具相對應的收費憑證：

3.1本合同簽訂後 日內，甲方一次性支付完畢合同全部價款。

3.2甲方按照以下方式分期支付合同價款：

（1）本合同簽訂後，甲方應在 7 日內向乙方支付合同總價款的（不低於50%），計人民幣 元整（￥00,000.00）；

（2）工程竣工驗收之日即爲合同價款結算日，甲方應向乙方支付全部剩餘款項計人民幣 元整（￥00,000.00）；

4、乙方爲甲方提供該項管道燃氣工程，工程所發生的水、電等全部動力由甲方自行採購和提供。

第四條 產權歸屬與合理利用

1、供用氣設施產權分界點是：甲方的建築紅線，即建築紅線外燃氣設施產權屬於乙方，建築紅線內燃氣設施產權屬於甲方。

2、乙方爲建設下游供氣管網，避免重複建設，在不影響甲方燃氣設施正常使用功能情況下，甲方允許乙方無償利用、使用其所有的燃氣設施進行下游燃氣管網的建設。

第五條 變更用氣

1、甲方如增加用氣設備，應提前向乙方辦理有關申請手續，並按規定辦理有關事項。爲了保證安全供氣，未經乙方同意並交納燃氣用戶基礎設施使用費，甲方有需求增加用氣設備，需向乙方提出申請並按規定辦理有關事項，更不能自行改裝、移裝其他天然氣設施。

2、甲方因經營地點改變需要遷移用氣設備時，應提前通知乙方，由乙方協助遷移用氣設備及其他天然氣設施，遷移過程中產生的相關工程費用由甲方承擔；如出現甲方私自遷移燃氣設備的情況，乙方有權停止供氣。

3、甲方房屋產權發生變更時，必須辦理過戶更名手續，乙方方可對後續使用主體進行供氣，未同步辦理甲方繼續承擔一切法律責任。

4、在通氣後，如甲方實際用氣量低於合同開口氣量時，乙方有權重新約定開口氣量並簽訂補充協議；如甲方實際用氣量超過合同規定開口氣量，甲方須向乙方按照 / 元/Nm3 .日交納超出部分的燃氣用戶基礎設施使用費，並簽訂補充協議。

甲方符合以下任一條件視爲超合同氣量用戶：

1)年用氣時段內平均日用氣量超過合同規定日開口氣量的用戶。

2)月度日平均用氣量超過合同規定氣量。

3) 周度日平均用氣量超過合同規定氣量。

以上各個時間段段均按甲方實際用氣天數測算。

5、如未按照本條第4款補交超開口氣量部分的基礎設施使用費，乙方對於甲方超過合同規定開口氣量的氣量部分不承擔保障供氣義務。因用戶氣量變化導致燃氣設備無法正常運行，需要更換設備，相關費用由甲方承擔。

第六條 違約責任

（一）甲方的違約責任

1、甲方應按本合同約定向乙方支付燃氣用戶基礎設施使用費及工程費，逾期付款的部分應按照每日萬分之三的比例向乙方支付違約金。

2、對於違反本合同第六條規定的，乙方有權加以制止，要求其補交款項並向乙方支付補交款項一倍的違約金。

3、在合同執行期間，甲方如果使用其他公司氣源，視爲單方面解除合同，應按政府批文標準補交氣費和基礎設施使用費，給予乙方違約補償。

（二）乙方違約責任

1、因乙方原因不能按約定期限完工，應向甲方支付已收取款項每日萬分之三的違約金。

2、由於不可抗力或政府的行爲造成甲方損失的，乙方不承擔賠償責任。

第七條 合同的變更

甲乙雙方如需要修改本合同條款，應當經雙方協商一致並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第八條 爭議的解決

在履行本合同過程中，雙方如發生爭議，應友好協商解決，協商不成可依法向人民法院起訴。

第九條 其他事宜

1、本合同一式 4 份，雙方各執 2 份，經雙方簽字或者蓋章後生效。本合同如有補充條款，經雙方協商一致簽字蓋章後生效，補充條款與本合同具有同等法律效力。

2、自生效之日起，本合同任何條款及相關信息均應依照約定予以保密，未經甲乙雙方事先書面同意，任何一方不得將本合同的條款內容泄露給第三方，違約方承擔由此給守約方造成的一切經濟損失。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）

授權代表： 授權代表：

簽約日期： 年 月 日

建設工程施工合同司法解釋 篇五

合同編號：

工程名稱：建築單位：施工單位：

簽訂日期：年月日

發包人(全稱)：承包人(全稱)：(乙方)

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、備註：

二、工程承包範圍

1、廣場硬化。

(見圖紙，以預算單中的項目爲準)

2、。

三、合同工期

本工程在預付款到位，且鋼結構工程具備施工條件，開工日期年月日，竣工日期爲年月日，合同工期總天數天。

四、質量標準

工程質量標準：依據鋼構有關驗收規範合格。

五、合同價款

1、工程總造價：大寫：￥：

六、合同價款支付；

1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的%給乙方

作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。

建設工程施工合同範本。

七、發包人工作

1、委派2、工程開工前，甲方爲乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件爲乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。

八、承包人工作

1、委派爲工地代表，聯繫方式；2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

九、工程變更

1、施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前七天以書面形式向乙方發變更通知，因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。

2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經甲方同意。

3、乙方在工程變更確定後7天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認後調整合同價款，與工程款同期支付。

十、竣工驗收

工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視爲竣工驗收報告已被認可和該工程合格。

甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十一、竣工結算

甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料後三日內，給予確認並支付工程竣工結算價款，乙方收到竣工結算價款後三日內將竣工工程交付甲方。

十二、違約

1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

十三、不可抗力

1、發生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然

災害工期延誤。

2、發生不可抗力造成合同履行困難，雙方友好協商解決。

十四、其它條款：十五、本合同自簽章之日起生效，該工程結算完畢後，本合同即告終止。

十六、本合同一式份，甲乙雙方各執份。

發包人(公章)：法定代表人：承包人：(公章)法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

簽訂時間：